2024版建设工程施工合同书新

编号：__________2024版建设工程施工合同书新甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版建设工程施工合同书新合同目录第一章：合同主体及定义1.1发包人1.2承包人1.3工程师1.4合同文件1.5术语定义第二章：工程概况2.1工程地点2.2工程规模2.3工程内容2.4工程投资第三章：合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3预付款3.4进度付款3.5竣工结算3.6违约金第四章：工程质量4.1质量标准4.2质量控制4.3质量检查4.4质量问题处理第五章：工程进度5.1施工计划5.2进度要求5.3延期工程5.4提前完成工程第六章：材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料质量6.4设备质量第七章：施工安全7.1安全标准7.2安全防护措施7.3安全事故处理7.4安全生产责任第八章：环境保护8.1环境保护标准8.2环境保护措施8.3环保设施验收8.4环保责任第九章：变更与解除9.1合同变更9.2合同解除9.3变更解除后的处理第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一章：违约责任11.1承包人违约11.2发包人违约11.3违约赔偿第十二章：合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件第十三章：其他约定13.1信息保密13.2法律适用13.3争议解决13.4合同的补充和修改第十四章：附件14.1附件一：工程量清单14.2附件二：施工图纸14.3附件三：技术要求14.4附件四：验收标准14.5附件五：其他相关文件合同编号：2024版建设工程施工合同书第一章：合同主体及定义1.1发包人：指__________（发包人全称）1.2承包人：指__________（承包人全称）1.3工程师：指由发包人指定的负责工程的技术管理和监督的工程师1.4合同文件：包括合同协议书、中标通知书、投标书及其附件、专用条款、通用条款、工程量清单、施工图纸、技术要求等1.5术语定义：为本合同中涉及的专业术语和名词的定义，如工程、合同、工程款、进度等。第二章：工程概况2.1工程地点：__________（工程地点）2.2工程规模：__________（工程规模）2.3工程内容：__________（工程内容）2.4工程投资：__________（工程投资）第三章：合同价格3.1合同总价：为本合同工程量清单中列明的各项工程量和价格之和3.2价格调整：合同履行过程中，因政策调整、市场变化等原因导致工程成本变化的，按专用条款的约定进行价格调整3.3预付款：合同签订后，发包人应在__________（预付款比例）的工程款内预付给承包人3.4进度付款：工程进度达到专用条款约定的付款节点后，发包人应按实际完成工程量支付工程款3.5竣工结算：工程竣工后，承包人应向发包人提交竣工结算报告及有关结算资料，发包人应在收到报告后__________（时间）内进行审核并支付剩余工程款3.6违约金：违反合同约定的一方应向守约一方支付违约金，违约金的计算方式按照专用条款的约定执行。第四章：工程质量4.1质量标准：工程质量应符合国家现行__________（标准名称）的要求4.2质量控制：承包人应建立健全质量管理体系，对施工过程进行质量控制4.3质量检查：工程师有权对工程施工过程和工程质量进行监督检查4.4质量问题处理：发现质量问题，承包人应立即采取措施予以修复，并承担修复费用。如因发包人原因导致质量问题，发包人应承担相应责任。第五章：工程进度5.1施工计划：承包人应根据工程量清单和施工图纸制定施工计划5.2进度要求：工程进度应满足专用条款约定的要求5.3延期工程：因承包人原因导致工程延期，承包人应承担相应违约责任。因不可抗力等特殊情况导致工程延期，按专用条款的约定处理5.4提前完成工程：提前完成工程的，按专用条款的约定给予奖励。第六章：材料与设备6.1材料供应：承包人应按照工程量清单和施工图纸的要求采购、运输、储存和使用材料6.2设备供应：承包人应按照工程量清单和施工图纸的要求采购、运输、安装、调试设备6.3材料质量：材料应符合国家现行__________（标准名称）的要求6.4设备质量：设备应符合国家现行__________（标准名称）的要求第七章：施工安全7.1安全标准：施工安全应符合国家现行__________（标准名称）的要求7.2安全防护措施：承包人应制定施工安全防护措施，并严格执行7.3安全事故处理：发生安全事故，承包人应立即采取措施防止事故扩大，并按专用条款的约定及时报告发包人和有关部门7.4安全生产责任：承包人应对施工现场的安全生产负总责，发包人应对其提供的场地、设施等安全条件负责。第八章：环境保护8.1环境保护标准：施工过程中应遵守国家和地方的环保法规和标准8.2环境保护措施：承包人应采取有效措施，防止施工过程中的废气、废水、废渣等对环境造成污染8.3环保设施验收：工程竣工后，环保设施应经验收合格后方可投入使用8.4环保责任：违反环保法规和标准导致的环境污染事故，由承包人承担全部责任。第九章：变更与解除9.1合同变更：合同履行过程中，因特殊情况需要变更合同内容的，应双方协商一致，并签订书面变更协议9.2合同解除：合同履行过程中，因不可抗力等特殊情况需要解除合同的，应双方协商一致，并签订书面解除协议9.3变更解除后的处理：变更或解除合同的，应按照双方的协商和书面协议处理后续事宜。第十章：争议解决10.2仲裁：双方同意提交__________（仲裁机构名称）进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.3诉讼：向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一章：违约责任11.1承包人违约：承包人未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿发包人的损失。11.2发包人违约：发包人未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，赔偿承包人的损失。11.3违约赔偿：违约方的赔偿金额应包括但不限于实际损失、预期利益、违约金等。第十二章：合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更程序：合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。12.3合同终止条件：合同履行完毕或者双方协商一致解除合同的，本合同终止。第十三章：其他约定13.1信息保密：双方应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密，未经对方同意不得向第三方披露。13.2法律适用：本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.3争议解决：如本合同的任何条款与法律相抵触，该条款将按法律的规定执行，但不影响其他条款的效力。13.4合同的补充和修改：本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四章：附件14.1附件一：工程量清单（附清单名称及编号）14.2附件二：施工图纸（附图纸名称及编号）14.3附件三：技术要求（附技术要求文件名称及编号）14.4附件四：验收标准（附验收标准文件名称及编号）14.5附件五：其他相关文件（附文件名称及编号）发包人（盖章）：______________________代表人（签字）：______________________承包人（盖章）：______________________代表人（签字）：______________________签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商：甲方有权指定材料供应商，乙方应接受并按照甲方指定的供应商采购材料。若乙方认为甲方指定的供应商不符合质量要求，乙方有权提出异议，并通过友好协商解决。2.甲方监督权：甲方有权对施工现场进行监督，以确保工程质量和进度符合合同约定。乙方应积极配合甲方的监督工作，并提供必要的便利条件。3.甲方调整工程内容：甲方有权根据实际情况调整工程内容，乙方应按甲方的调整要求进行施工。若调整导致工程价款和工期的变化，双方应按照专用条款的约定进行价格和时间的调整。4.甲方提前使用权：甲方有权要求提前使用已完成的工程部分，乙方应按照甲方的要求提前完成相应的施工内容。提前使用导致的费用和责任，按专用条款的约定处理。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方自主采购权：乙方有权自主选择材料供应商，甲方应予以认可。若甲方对乙方选择的供应商有异议，乙方有权提出异议，并通过友好协商解决。2.乙方施工方案变更权：乙方有权根据施工实际情况提出施工方案的变更，甲方应予以认可。若甲方对乙方的变更方案有异议，乙方有权提出异议，并通过友好协商解决。3.乙方延期权：乙方因不可抗力等特殊情况导致工程延期，应及时通知甲方，并按照专用条款的约定承担相应的违约责任。4.乙方质量自检权：乙方应定期对施工质量进行自检，确保工程质量符合合同约定。甲方有权对乙方的自检工作进行监督和检查。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责：第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的争议和问题。中介费用由甲乙双方协商承担。2.第三方中介的监督权：第三方中介有权对施工现场进行监督，以确保工程质量和进度符合合同约定。甲乙双方应积极配合中介的监督工作，并提供必要的便利条件。3.第三方中介的调解权：当甲乙双方发生争议时，第三方中介有权进行调解。调解不成的，甲乙双方可以选择仲裁或诉讼解决。4.第三方中介的保密义务：第三方中介应对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密，未经甲乙双方同意不得向第三方披露。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：工程量清单（附清单名称及编号）2.附件二：施工图纸（附图纸名称及编号）3.附件三：技术要求（附技术要求文件名称及编号）4.附件四：验收标准（附验收标准文件名称及编号）5.附件五：其他相关文件（附文件名称及编号）二、违约行为及认定：1.承包人未按合同约定履行义务，如延期交付、工程质量不符合约定等。2.发包人未按合同约定履行义务，如延期支付工程款、提供的设计不符合要求等。3.双方未按合同约定履行义务，如违反合同条款、未履行合同义务等。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约行为：合同当事人违反合同约定的义务。3.违约责任：违约方应承担的民事责任，包括继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等。4.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：双方应协商制定合理的工程进度计划，并严格按照计划执行。如一方原因导致进度延误，应承担相应责任。2.工程质量问题：发现质量问题，承包人应立即采取措施予以修复，并承担修复费用。如因