2024版建设工程施工合同书协议书书范本全面

编号：__________2024版建设工程施工合同书协议书书范本全面甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版建设工程施工合同书协议书书范本全面合同目录一、前言1.1合同背景1.2合同目的1.3合同适用范围二、定义与解释2.1术语定义2.2解释规则三、合同主体3.1发包人3.2承包人四、工程概况4.1工程名称4.2工程地点4.3工程规模4.4工程内容五、合同价格5.1合同总价5.2价格调整5.3支付方式5.4进度付款5.5竣工结算六、合同履行6.1承包人义务6.2发包人义务6.3工期延误6.4工程变更6.5工程质量6.6安全管理七、合同担保7.1履约担保7.2付款担保八、违约责任8.1承包人违约8.2发包人违约8.3违约赔偿九、争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁地点9.3仲裁效力十、合同的变更、解除和终止10.1合同变更10.2合同解除10.3合同终止十一、合同的转让11.1合同转让条件11.2转让程序十二、合同的生效、修改和解除12.1合同生效条件12.2合同修改12.3合同解除十三、附件13.1工程量清单13.2技术规范13.3设计文件13.4其他附件十四、其他约定14.1保密条款14.2知识产权14.3法律法规14.4不可抗力14.5合同解除14.6合同终止14.7后继法律变化14.8合同争议解决14.9合同解除和终止14.10合同效力14.11其他约定合同编号_________一、前言1.1合同背景：根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，经友好协商，达成一致，签订本合同。1.2合同目的：明确双方在建设工程项目中的权利和义务，确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。1.3合同适用范围：本合同适用于_________（工程名称）项目的施工。二、定义与解释2.1术语定义：（1）发包人：指合同中约定有权委托承包人完成工程的当事人。（2）承包人：指合同中约定承担工程实施、完成并交付工程义务的当事人。（3）工程：指本合同约定的施工项目，包括工程设计、材料设备采购、施工、竣工、保修等全部内容。2.2解释规则：本合同条款的解释应采用文义解释，如有疑义，可按合同有关条款、性质、交易习惯、诚信原则等予以解释。三、合同主体3.1发包人：（1）名称：_________（2）地址：_________（3）法定代表人：_________（4）联系人：_________联系电话：_________3.2承包人：（1）名称：_________（2）地址：_________（3）法定代表人：_________（4）联系人：_________联系电话：_________四、工程概况4.1工程名称：_________4.2工程地点：_________4.3工程规模：_________4.4工程内容：_________五、合同价格5.1合同总价：人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元5.2价格调整：（1）调整因素：_________（2）调整方法：_________5.3支付方式：（1）预付款：合同签订后________个工作日内，发包人向承包人支付合同总价_________%的预付款。（2）进度付款：按工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间按双方约定执行。（3）竣工结算：工程竣工验收合格后，按合同约定的计价方式进行结算。六、合同履行6.1承包人义务：（1）按合同约定完成工程的设计、采购、施工、竣工、保修等工作。（2）保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。6.2发包人义务：（1）提供施工场地，办理相关手续，确保工程顺利进行。（2）按合同约定支付合同价款。6.3工期延误：（1）承包人原因导致工期延误的，应按合同约定承担违约责任。（2）发包人原因导致工期延误的，应顺延工期，并按合同约定承担违约责任。6.4工程变更：（1）工程变更应签订变更协议，明确变更内容、价款和工期等。（2）变更协议签订后，双方应按变更协议执行。6.5工程质量：（1）承包人应按合同约定的质量标准完成工程。（2）工程竣工验收不合格的，承包人应按合同约定承担整改责任。6.6安全管理：（1）承包人应按国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工安全管理。（2）发生安全事故的，承包人应立即报告发包人和有关部门，并按合同约定承担相应责任。七、合同担保7.1履约担保：承包人应向发包人提供合同总价_________%的履约担保，担保方式为_________。7.2付款担保：承包人应向发包人提供付款担保，担保方式为_________。八、违约责任8.1承包人违约：（1）未能按合同约定完成工程的，应向发包人支付违约金，违约金计算方式为：_________。（2）违反合同约定的质量标准的，应承担整改责任，并支付违约金，违约金计算方式为：_________。（3）违反合同约定的保密条款的，应支付违约金，违约金计算方式为：_________。8.2发包人违约：（1）未能按合同约定支付合同价款的，应向承包人支付违约金，违约金计算方式为：_________。（2）违反合同约定的保密条款的，应支付违约金，违约金计算方式为：_________。九、争议解决9.1争议解决方式：双方发生合同争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁地点：_________9.3仲裁效力：仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。十、合同的变更、解除和终止10.1合同变更：（1）合同变更应签订变更协议，明确变更内容、价款和工期等。（2）变更协议签订后，双方应按变更协议执行。10.2合同解除：（1）双方同意解除合同的，应签订解除协议，明确解除原因、解除时间等。（2）解除协议签订后，双方应按解除协议执行。10.3合同终止：（1）合同到期，双方未续签的，合同自然终止。（2）一方违约导致合同解除或终止的，违约方应承担相应责任。十一、合同的转让11.1合同转让条件：（1）转让应征得对方同意。（2）转让不得改变合同的基本性质和义务。11.2转让程序：（1）转让方应向对方提供转让通知。（2）对方应在收到转让通知后_________个工作日内回复，同意或不同意转让。十二、合同的生效、修改和解除12.1合同生效条件：（1）合同双方法定代表人或授权代表签字并盖章。（2）合同生效后，对双方具有法律约束力。12.2合同修改：（1）合同修改应签订补充协议，明确修改内容。（2）补充协议签订后，双方应按补充协议执行。12.3合同解除：（1）合同解除应签订解除协议，明确解除原因、解除时间等。（2）解除协议签订后，双方应按解除协议执行。十三、附件13.1工程量清单：（1）工程量清单一：_________（2）工程量清单二：_________……13.2技术规范：（1）技术规范一：_________（2）技术规范二：_________……13.3设计文件：（1）设计文件一：_________（2）设计文件二：_________……13.4其他附件：（1）附件一：_________（2）附件二：_________……十四、其他约定14.1保密条款：（1）双方应对合同内容和签订过程予以保密。（2）泄露保密信息的，泄露方应承担违约责任。14.2知识产权：（1）双方应对工程设计和施工过程中涉及的知识产权予以保护。（2）侵犯知识产权的，侵权方应承担违约责任。14.3法律法规：（1）本合同的签订和履行应遵守国家法律法规。（2）合同无效或部分无效的，不影响其他部分的效力。14.4不可抗力：（1）不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。（2）遭受不可抗力的一方应立即通知对方，并提供相关证明。14.5合同解除：（1）合同解除后，双方应按解除协议执行。（2）合同解除不影响双方的其他权利和责任。14.6合同终止：（1）合同终止后，双方的权利和义务随之终止。（2）合同终止不影响双方的其他权利和责任。14.7后继法律变化：（1）如法律法规发生变化，影响本合同的履行，双方应按变化后的法律法规执行。（2）变化多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商：甲方有权指定工程所需材料供应商，乙方应按照甲方要求采购材料。如乙方未按甲方要求采购，甲方有权要求乙方承担相应责任。1.2甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。乙方应配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料。1.3甲方变更权：甲方有权根据工程实际情况对工程内容、工程量、工期等进行变更。乙方应按照甲方的变更要求及时调整施工计划，并承担因变更引起的额外费用。1.4甲方解除权：在合同履行过程中，如乙方严重违约，甲方有权解除合同。解除合同后，乙方应承担违约责任，并支付甲方因此产生的损失。1.5甲方终止权：合同到期前，甲方有权提前终止合同。终止合同后，乙方应按照甲方要求完成剩余工程，并承担因此产生的额外费用。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方施工质量保证：乙方应保证工程质量，确保工程达到合同约定的质量标准。如工程质量不符合约定，乙方应承担整改责任，并支付违约金。2.2乙方施工安全责任：乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准进行施工安全管理。如发生安全事故，乙方应承担相应责任，并支付甲方因此产生的损失。2.3乙方工程进度保证：乙方应保证工程进度，按照合同约定的工期完成工程。如乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任，并支付甲方因此产生的损失。2.4乙方材料采购责任：乙方应按照甲方要求采购工程所需材料。如乙方未按甲方要求采购，乙方应承担相应责任，并支付甲方因此产生的损失。2.5乙方保密责任：乙方应对合同内容和签订过程予以保密。如泄露保密信息，乙方应承担违约责任，并支付甲方因此产生的损失。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介应公正、客观地履行调解、协调职责，协助双方解决合同履行过程中的纠纷。3.2第三方中介费用：第三方中介的费用由双方协商确定，并由甲方支付。如调解、协调不成，双方均有权按合同约定向人民法院提起诉讼。3.3第三方中介的约束力：第三方中介的调解、协调结果对双方具有约束力。如双方对调解、协调结果不服，可按合同约定向人民法院提起诉讼。3.4第三方中介的保密责任：第三方中介应对合同内容和调解、协调过程予以保密。如泄露保密信息，第三方中介应承担违约责任，并支付甲方因此产生的损失。3.5第三方中介的变更、解除和终止：第三方中介在合同履行过程中，如有变更、解除和终止合同的情况，应提前通知双方。如第三方中介未按约定履行职责，双方均有权要求第三方中介承担相应责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.技术规范3.设计文件4.承包人资质证明5.发包人授权书6.履约担保函7.付款担保函8.工程变更协议9.补充协议10.材料设备采购清单11.施工组织设计12.安全生产管理制度13.质量保证措施14.工期计划15.支付凭证16.验收报告17.保修证书18.其他相关文件二、违约行为及认定：1.承包人未能按合同约定完成工程，或工程质量不符合约定。2.承包人未按合同约定采购材料或设备。3.承包人未按合同约定安全施工，导致安全事故发生。4.承包人未按合同约定的工期完成工程。5.发包人未按合同约定支付合同价款。6.发包人未按合同约定提供施工场地或办理相关手续。7.发包人单方面解除或终止合同。8.双方未按合同约定履行保密义务。9.双方未按合同约定履行知识产权保护义务。10.其他违反合同约定的行为。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间为实现一定目的，明确相互权利义务关系的协议。2.违约：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。3.违约金：当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担的违约责任。4.工期延误：因当事人原因导致工程进度超过合同约定的时间。5.工程质量：工程满足设计文件、技术规范和合同约定的各项技术指标和功能要求。6.安全事故：在施工过程中发生的人身伤亡、财产损失的事件。7.不可抗力：不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。8.合同转让：当事人将合同的权利义务全部或者部分转让给他人的行为。9.合同解除：当事人依法或者依照合同约定终止合同关系的行为。10.合同终止：合同约定的权利义务全部履行完毕，合同关系消灭。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程变更：如遇到设计变更、工程量增减等，应及时签订变更协议，明确变更内容、价款和工期等。2.工期延误：如遇到工期延误，应及时协商解决，根据实际情况调整工期计划，并承担相应责任。3.材料设备采购：如遇到材料设备采购问题，应及时与供应商沟通，确保材料设备质量和供应时间。4.安全生产：如遇到安全生产问题，应立即采取措施整改，加强安全管理，确保施工安全。5.合同履行：如遇到合同履行问题，应及时与对方沟通，协商解决，确保合同顺利履行。6.争议解决：如双方发生争议，可先尝试协商解决；协商不成的，可按合同约定向人民法院提起诉讼。五、