城市步行街植草砖铺设协议

城市步行街植草砖铺设协议合同编号：__________鉴于甲方为城市步行街的开发商和运营商，需要对步行街进行美化、提升品质，乙方为专业的植草砖铺设公司，具备相关资质和经验，双方为了共同提升城市步行街的环境质量，经友好协商，就甲方委托乙方进行步行街植草砖铺设事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：城市步行街植草砖铺设工程1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于植草砖的采购、铺设、调试及售后服务等。二、甲方权利和义务2.1甲方应向乙方提供完整的工程资料，包括工程设计图纸、施工标准、验收标准等。2.2甲方应负责办理工程所需的各种手续和审批，包括但不限于施工许可、临时占地许可等。2.3甲方应按合同约定支付工程款项，支付进度应符合合同约定的付款节点。2.4甲方应协调解决乙方施工过程中遇到的问题，包括但不限于施工场地、施工用水、用电等。2.5甲方应对乙方施工过程中的安全、环保等方面进行监督，确保工程顺利进行。三、乙方权利和义务3.1乙方应按照合同约定的工程内容、质量标准、进度要求完成施工。3.2乙方应按照合同约定的价格向甲方提供植草砖，并保证植草砖的质量符合国家相关标准。3.3乙方应承担施工过程中的安全、环保责任，并严格按照相关法律法规和甲方要求进行施工。3.4乙方应配合甲方进行工程验收，确保工程质量符合合同约定。3.5乙方应在合同约定的保修期内对工程进行售后服务，确保工程的正常使用。四、合同价格4.1双方确认，本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2乙方报价是基于甲乙双方提供的工程资料和施工条件制定的，如在施工过程中发生设计变更、工程量增减等导致合同总价款发生变化，双方应按实际情况进行调整。五、支付方式5.1甲方支付乙方工程款项，支付进度分为三个阶段，具体付款节点和比例如下：第一阶段：合同签订后七个工作日内，支付合同总价款的30%；第二阶段：工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；第三阶段：工程验收合格后，支付合同总价款的40%。5.2甲方支付乙方工程款项时，乙方应提供等额的发票。六、工期6.1乙方应按照合同约定的工期完成施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。6.2工期顺延的情形包括但不限于：甲方原因造成的停工、窝工；不可抗力因素导致的停工、窝工。七、违约责任7.1双方应严格履行合同约定的义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付相应的赔偿金。7.2乙方如未能按照合同约定的质量、进度完成施工，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同总价款的5%。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：____________________一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工标准3.验收标准4.植草砖产品合格证书5.施工许可证6.临时占地许可7.工程量清单8.工程进度报告9.验收报告10.发票二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的质量、进度完成施工，视为违约。2.乙方未按照合同约定的价格向甲方提供植草砖，视为违约。3.乙方未按照相关法律法规和甲方要求进行施工，视为违约。4.乙方在合同约定的保修期内未对工程进行售后服务，视为违约。5.甲方未按合同约定的付款节点支付工程款项，视为违约。6.甲方未协调解决乙方施工过程中遇到的问题，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指城市步行街的开发商和运营商。2.乙方：指专业的植草砖铺设公司。3.工程量清单：指明细列出工程所需材料、工程量及费用的清单。4.违约金：指一方违约时，向守约方支付的赔偿金。5.不可抗力：指无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工过程中遇到设计变更或工程量增减：双方应及时沟通，按实际情况调整合同总价款。2.乙方施工进度滞后：甲方有权要求乙方支付违约金，并要求乙方加快施工进度。3.甲方支付工程款项不及时：乙方有权催收款项，甲方应及时支付。4.工程验收不合格：乙方应在约定的期限内进行整改，直至验收合格。5.乙方未能提供售后服务：甲方有权要求乙方在约定期限内提供售后服务。五、所有应用场景：1.甲方为城市步行街的开发商和运营商。2.乙方为具备相关资质和经验的植