建设工程设计合同带文字

GF-2023-0209装饰工程设计协议PRIVATE工程名称：南宁五象森林公园望火楼工程地点:_______________________________协议编号：______________________________（由设计人编填）发包人：南宁市五象岭森林公园设计人：南宁德坤装饰工程有限公司签订日期：2023年5月29日

PRIVATE中华人民共和国建设部监制国家工商行政管理局发包人：南宁五象岭森林公园设计人：南宁德坤装饰工程有限公司发包人委托设计人承担南宁五象森林公园望火楼外观工程设计，经双方协商一致，签订本协议。第一条本协议依据下列文献签订：1.1《中华人民共和国协议法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程勘察设计市场管理规定》。1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。1.3建设工程批准文献。第二条本协议设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。PRIVATE序号分项目名称建设规模设计阶段及内容估算总投资

（万元）估算设计费

（元）层数建筑面积

（m2）效果图6×2141.5×2四张38.6￥10422.00说明第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文献：PRIVATE序号资料及文献名称份数提交日期有关事宜

1

建筑设计图

1

2023.5.29

第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文献：PRIVATE序号资料及文献名称份数提交日期有关事宜

1

建筑外观效果图

1

2023.6.6

2

装饰工程预算书

1

效果图通过后四天内

协议价款及支付方式5.1协议价款5.1.1根据国家纪委建设部《关于发布《工程勘察设计收费管理规定》的告知》（计价格[2023]10号）和南宁市财政局《关于印发本级财政性资金投资项目其他费用管理有关问题的告知》南财投审[2023]30号1中规定的相关项目的计算基价和各种调整系数计算，本项目初步设计内容重要是对项目范围进行现状调查，等地立地类型调查及迹地更新作业设计。本项目总投资额为38.6万元。计费额小于200万元，收费基价为9万元；本项目行业调整系数为套用建筑市政工程按1.0计，工程复杂调整系数按建筑人防工程复杂系数取1.0，附加调整系数下浮幅度为40%（市政工程和园艺景观工程）；效果图设计方案占整个工程设计阶段比例为60%，采用内插法计算，则《南宁市五象森林公园望火楼室内装饰工程设计》编制的实际收费为1.0422万元。本项目设计费最后以南宁市公共投资审计中心审批核定的数额为准。协议价款涉及协议约定最终成果、考察调研和中间会议材料印刷等相关费用。5.1.2本项目专家评审或主管部门验收审定会发生的相关费用由甲方负责。5.2支付方式协议签订后支付协议暂定价为20%的定金2084.4元，提交完设计成果后支付协议暂定价40%的定金4168.8元，图纸审查备案通过后支付协议暂定价20%的定金。双方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人提交上述资文献超过规定期限15天以内，设计人按协议第四条规定交付设计文献时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新拟定提交设计文献的时问。6.1.2在未签协议前发包人已批准，设计人为发包人所做的各项设计工作，应按收费标准，相应支付设计费。6.1.36.1.46.1.56.2设计人责任：6.2.16.2.2设计人采用的重要技术标准是：6.2.3设计合理使用年限为五6.2.46.2.56.2.6设计人应保护发包人的知识产权，不得向第三人泄露、转让发包人提交的产品图纸等技术经济资料。如发生以上情况并给发包人导致经济损失，发包人有权向设计人索赔。第七条违约责任：7.1在协议履行期间，发包人规定终止或解除协议，设计人未开始设计工作的，不退还发包人已付的定金；已开始设计工作的，发包人应根据设计人已进行的实际工作量，局限性一半时，按该阶段设计费的一半支付；超过一半时，按该阶段设计费的所有支付。7.2发包人应按本协议第五条规定的金额和时间向设计人支付设计费，每逾期支付一天，应承担支付金额千分之二的逾期违约金。逾期超过30天以上时，设计人有权暂停履行下阶段工作，并书面告知发包人。发包人的上级或设计审批部门对设计文献不审批或本协议项目停缓建，发包人均按7.1条规定支付设计费。7.3设计人对设计资料及文献出现的漏掉或错误负责修改或补充。由于设计人员错误导致工程质量事故损失，设计人除负责采用补救措施外，应免收直接受损失部分的设计费。损失严重的根据损失的限度和设计人责任大小向发包人支付补偿金，补偿金由双方商定为实际损失的________5_______％。7.4由于设计人自身因素，延误了按本协议第四条规定的设计资料及设计文献的交付时间，每延误一天，应减收该项目应收设计费的千分之二。7.5协议生效后，设计人规定终止或解除协议，设计人应双倍返还定金。第八条其他8.1发包人规定设计人派专人留驻施工现场进行配合与解决有关问题时，双方应另行签订补充协议或技术征询服务协议。8.2设计人为本协议项目所采用的国家或地方标准图，由发包人自费向有关出版部门购买。本协议第四条规定设计人交付的设计资料及文献份数超过《工程设计收费标准》规定的份数，设计人另收工本费。8.3本工程设计资料及文献中，建筑材料、建筑构配件和设备。应当注明其规格、型号、性能等技术指标，设计人不得指定生产厂、供应商。发包人需要设计人的设计人员配合加工定货时，所需要费用由发包人承担。8.4发包人委托设计配合引进项目的设计任务，从询价、对外谈判、国内外技术考察直至建成投产的各个阶段，应吸取承担有关设计任务的设计人参与。出国费用，除制装费外，其它费用由发包人支付。8.5发包人委托设计人承担本协议内容之外的工作服务，另行支付费用。8.6由于不可抗力因素致使协议无法履行时，双方应及时协商解决。8.7本协议发生争议，双方当事人应及时协商解决。也可由本地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人批准由__________本地_____________仲裁委员会仲裁。双方当事人未在协议中约定仲裁机构，事后又未达成仲裁书面协议的，可向人民法院起诉。8.8本协议一式四份，发包人两份，设计人两份。8.9本协议经双方签章并在发包人向设计人支付订金后生效。8.10本协议生效后，按规定到项目所在省级建设行政主管部门规定的审查部门备案。双方认为必要时，到项目所在地工商行政管理部门申请鉴证。双方履行完协议规定的义务后，本协议即行终止。8.11本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本协议组成部分，与本协议具有同等法律效力。8.12其它约定事项：发包人名称：设计人名称：南宁德坤装饰工程有限公司（盖章）（盖章）法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）杨阳委托代理人：（签字）委托代理人：（签字）杨阳住所：住所：东葛路19-1号荣和中央公园11栋6-C邮政编码：邮政编码：530400电话：电话：5381596传