施工合同基准价格约定依据

施工合同基准价格约定依据施工合同基准价格约定依据本合同双方当事人：发包人（以下简称甲方）：住所：（若为法人的）法定代表人、统一社会信用代码：承包人（以下简称乙方）：住所：（若为法人的）法定代表人、统一社会信用代码：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本施工项目协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：2.工程地址：3.工程规模或工程内容：4.工程质量标准：5.工程造价：二、合同价款与支付1.合同价款：本合同为固定单价合同，合同价款中包含的风险范围：除合同约定的工程变更、材料和设备价格上涨、人工费用变化等以外，合同价款不再因其他因素发生变化。本合同工程量清单所列工程数量是估算的，实际工程量应以承包人实际完成并经验收合格的工程量为准。2.预付款：。3.进度款支付：。4.竣工结算：。5.保修金：。三、工程变更1.发生下列情形之一的，承包人可以书面形式提出工程变更：（1）图示尺寸与工程量清单不符；（2）工程数量有误或设计变更；（3）混凝土强度等级、材料品种、配合比经设计单位确认需调整时；（4）经批准的设计变更；（5）发包人要求的其他变更。2.变更的估价原则：（1）合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更；（2）合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似价格变更；（3）合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经发包人确认后执行。四、材料、设备采购1.发包人供应材料、设备的，发包人应按计划提供材料、设备，并向承包人提供产品合格证明及出厂检验报告等质量证明材料。发包人提供的材料、设备不符合国家强制性标准或设计文件要求的，承包人有权拒绝，并可要求发包人更换，由此增加的费用和工期延误由发包人承担。2.承包人采购材料、设备的，应按照设计图纸及施工验收规范的要求进行采购，并提供相应的出厂合格证明及检测报告，对材料、设备质量负责。因承包人采购的材料、设备质量问题导致工程质量不合格的，承包人应承担由此增加的费用和工期延误责任。五、违约责任1.发包人不按合同约定支付工程款，应向承包人支付逾期付款违约金，违约金按照逾期天数的日万分之五计算；逾期超过XX天后，承包人有权暂停施工，并要求发包人支付已完成工程部分的工程款。2.承包人不按合同约定提供材料、设备或劳务，应向发包人支付违约金，违约金按照违约行为发生次数的日千分之五计算；因承包人提供材料、设备或劳务不符合规范要求导致工程质量不合格的，承包人应承担由此增加的费用和工期延误责任。3.因一方原因导致合同无法履行的，违约方应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此遭受的全部损失。具体违约责任和赔偿金额由双方协商确定或由仲裁机构、法院判决。六、争议解决方式本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，也可由有关部门调解；协商或调解不成的，按下列第种方式解决：1.提交仲裁委员会仲裁；2.依法向人民法院起诉。七、其他约定事项1.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。2.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式XX份，甲乙双方各执XX份，具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。4.本合同中的手写内容与打印内容具有同等法律效力。如有涂改或添加内容，需经双方共同确认并在涂改或添加处加盖公章或签字确认。5.本合同项下的通知或其他书面文件，应以挂号邮件、特快专递、电子邮件或其他书面形式送达。双方书面同意的其他送达方式也具有法律效力。6.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式XX份，甲乙双方各执XX份，具有同等法律效力。7.本合同中的手写内容与打印内容具有同等法律效力。如有涂改或添加内容，需经双方共同确认并在涂改或添加处加盖公章或签字确认。8.本合同项下的通知或其他书面文件，应以挂号邮件、特快专递、电子邮件或其他书面形式送达。双方书面同意的其他送达方式也具有法律效力。9.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。10.本合同中的手写内容与打印内容具有同等法律效力。如有涂改或添加内容，需经双方共同确认并在涂改或添加处加盖公章或签字确认。11.本合同项下的通知或其他书面文件，应以挂号邮件、特快专递、电子邮件或其他书面形式送达。双方书面同意的其他送达方式也具有法律效力。甲方代表（签字）：日期：XXXX年XX月XX日乙方代表（签字）：日期：XXXX年XX月XX日施工合同基准价格约定依据（1）施工合同基准价格约定依据本合同双方当事人：发包人（全称）：_____________________承包人（全称）：_____________________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：_____________________2.工程地点：_____________________3.工程规模：_____________________4.工程质量标准：_____________________5.工程造价：人民币________元整（大写：_____________________元整）。二、合同价款及支付方式1.合同价款：本合同为固定总价合同，合同总价为人民币________元整（大写：_____________________元整）。该总价已包括完毕全部施工内容并按照合同约定完成全部工程施工所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、临时设施费、管理费、利润、税金以及本合同中明确由承包人承担的其他费用。2.支付方式：（1）本合同签订后________日内，发包人支付相当于合同价款的________作为预付款；（2）工程进度达到________时，发包人支付相当于合同价款的________作为进度款；（3）工程竣工验收合格后，发包人支付剩余的合同价款。具体支付方式和比例按照本合同约定或双方另行签订的补充协议执行。三、工期和进度1.工期：本合同项下的工程开工日期为合同签订之日起________天内，竣工日期为开工之日起________天内。（具体以实际开工和竣工日期为准，并相应计算工期）2.进度要求：承包人应按照经发包人和监理人批准的施工组织设计进行施工，确保工程质量符合本合同约定和国家及行业标准。承包人应按时提交合格的施工图纸、施工记录、验收报告等文件，并配合发包人进行工程竣工验收。四、材料和设备1.所有材料、设备均由承包人采购，承包人应保证所采购的材料、设备符合国家及行业标准，并提供相应的合格证明文件。如因承包人采购的材料、设备质量问题导致工程质量不符合本合同约定，承包人应承担相应的责任。2.发包人有权对承包人采购的材料、设备进行抽检，如发现不合格产品，承包人应负责及时更换。如因承包人采购的材料、设备质量问题导致工期延误或给发包人造成损失的，承包人应承担相应的赔偿责任。五、变更和调整1.工程变更：在施工过程中，如发生工程变更，双方应按照合同约定及相关法律法规的规定办理工程变更手续。工程变更应经发包人和监理人批准，并按照实际变更情况调整合同价款和工期。2.合同价款调整：因工程变更、工程量清单缺项或物价波动等原因导致合同价款需要调整的，双方应根据合同约定及相关法律法规的规定办理合同价款调整手续。调整后的合同价款应以发包人确认的结果为准。六、争议解决1.本合同在履行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向__________人民法院提起诉讼。2.在争议解决期间，除涉及争议部分外，其他条款的履行不得中断。七、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式________份，双方各执________份。2.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同项下的通知或其他书面文件，应以挂号邮件、特快专递、电子邮件或其他书面形式送达。双方书面同意的其他送达方式也具有法律效力。发包人（全称）：_____________________（法定代表人或授权代表）：_______________日期：年月日承包人（全称）：_____________________（法定代表人或授权代表）：_______________日期：年月日施工合同基准价格约定依据（2）施工合同基准价格约定依据本合同双方当事人：发包人（全称）：_____________________承包人（全称）：_____________________根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：_____________________2.工程地点：_____________________3.工程规模：_____________________4.工程质量标准：_____________________5.工程造价：人民币________元整（大写：________元整）。二、工程内容具体施工内容详见附件一《施工图纸》和相关说明。三、合同价款与支付1.合同价款：本合同为固定总价合同，合同总价为人民币________元整（大写：________元整）。该总价已包括完毕全部施工内容并按照本合同约定完成全部工程施工所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、措施费、税费、保险费、利润以及直接或间接与完成本合同工作相关的其他一切费用。2.支付方式：本合同签订后，发包人应向承包人支付合同价款的__作为预付款，计人民币________元整（大写：________元整）。剩余款项应按以下方式分期支付：（1）工程进度达到__时，支付合同价款的__；（2）工程进度达到__时，支付合同价款的__；（3）工程竣工验收合格后，支付剩余的合同价款。3.支付条件：承包人应按发包人要求的时间内完成施工，并向发包人提交完整的施工记录和结算资料。发包人在收到承包人的结算资料后，应在__日内完成审核并支付相应款项。四、工期与质量1.工期：本合同项下的施工期限为__天，自合同签订之日起计算。因发包人原因导致工期延误，承包人有权要求发包人支付相应的违约金。2.质量标准：工程质量应符合国家及行业相关标准和规范的要求，且必须达到本合同约定的质量标准。如工程质量不符合约定标准，承包人应承担相应的修复责任，并赔偿因此给发包人造成的损失。五、违约责任1.发包人违约：如发包人未能按合同约定支付工程款或提供必要的施工条件，承包人有权停止施工并要求发包人支付违约金。违约金的计算方式双方另行协商确定。2.承包人违约：如承包人未能按合同约定完成施工或存在质量问题，发包人有权要求承包人支付违约金。违约金的计算方式双方另行协商确定。六、争议解决本合同在履行过程中如发生任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式__份，双方各执__份。2.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同项下的通知或其他书面文件，应以挂号邮件、特快专递、电子邮件或其他书面形式送达。双方书面同意的其他送达方式也具有法律效力。发包人（盖章）：法定代表人（签字）：日期：____年__月__日承包人（盖章）：法定代表人（签字）：日期：____年__月__日施工合同基准价格约定依据（3）施工合同基准价格约定依据本合同双方当事人根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。一、工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程规模：4.工程质量标准：5.工程造价：二、合同价款与支付1.本合同为固定总价合同，合同价款为人民币（大写）__________元整（______元）。2.甲方在收到乙方提交的合格发票后的______日内支付至合同价款的______作为预付款，剩余款项在工程竣工验收合格后______日内付清。3.如遇工程变更或增加工程量，双方应根据实际发生的情况重新协商确定合同价款，并签订书面的变更协议。4.甲方应按期支付工程款，否则乙方有权停止施工，并要求甲方承担违约责任。三、工期与质量1.本工程的开工日期为______年______月______日，竣工日期为______年______月______日。2.乙方应按照工程设计文件和合同约定，合理组织施工，确保工程质量符合国家和行业标准。3.甲方有权对乙方的施工质量和进度进行监督和管理，如发现乙方存在质量问题或未按期完工的，甲方有权要求乙方进行整改或返工，并承担相应的违约责任。四、材料设备供应与保管1.本工程所需的材料设备由乙方负责采购供应，乙方应保证所采购的材料设备符合国家和行业的质量标准，并提供相应的合格证明文件。2.乙方应妥善保管施工现场的材料设备，如因保管不善造成材料设备损坏或丢失的，乙方应承担赔偿责任。3.如因市场价格上涨或政策调整导致材料设备价格变动的，双方应根据实际情况协商确定合同价款或签订书面的价格调整协议。五、违约责任与争议解决1.双方应严格遵守本合同的约定，如一方违约给另一方造成损失的，违约方应承担相应的违约责任。2.本合同在履行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议进行约定。2.本合同自双方签字（盖章）之日起生效，一式______份，甲乙双方各执______份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：______法定代表人（签字）：______日期：______年______月______日施工合同基准价格约定依据（4）一、定义与术语1.本约定依据指在施工合同中，用于确定工程造价、支付方式等核心要素的基准价格。2.工程造价：指根据工程设计、材料价格、人工费用等因素计算出的工程总费用。3.支付方式：指发包人与承包人在合同中约定的工程款项支付方式，如预付款、进度款、竣工款等。二、基准价格确定方式1.基准价格应由发包人、承包人及监理人共同协商确定，并形成书面协议。2.可以参考当地建设工程材料价格信息、市场行情、行业标准等，作为确定基准价格的参考依据。3.基准价格一经确定，双方应共同遵守，任何一方需变更基准价格时，应经双方协商一致并签订书面协议。三、合同价款支付方式1.合同价款应根据基准价格及合同约定进行支付。支付方式可以包括预付款、分期付款、竣工款等。2.预付款支付比例一般为合同价款的1030，具体比例由双方协商确定。3.分期付款应在竣工后一年内支付完毕，具体支付时间和金额应根据合同约定和实际情况确定。4.竣工款应在竣工验收合格后支付，具体支付时间和金额应根据合同约定和实际情况确定。四、违约责任1.如发包人未能按约定时间、金额支付合同价款，应向承包人支付违约金，具体违约金数额应根据合同约定和实际情况确定。2.承包人未能按约定工期完成工程施工，应向发包人支付违约金，具体违约金数额应根据合同约定和实际情况确定。五、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他条款1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至保修期满并结清保修金后终止。2.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。3.本合同一式贰份，发包人、承包人各执壹份。发包人（盖章）：承包人（盖章）：日期：年月日施工合同基准价格约定依据（5）一、定义与术语1.本约定依据是指在施工合同中，用于确定工程造价、材料价格、人工费用等基准价格的规定和标准。2.本合同基准价格指在合同签订日前，根据市场调查、行业惯例和相关法律法规等因素综合确定的工程造价、材料价格、人工费用等基准价格。二、基准价格的确定方式1.市场调查：合同双方应共同对施工合同所在地区的市场进行调查，了解当地的市场价格水平、材料价格、人工费用等情况。2.行业惯例：参考行业内其他类似工程的合同价格、材料价格、人工费用等，作为确定合同基准价格的参考依据。3.相关法律法规：遵守国家和地方有关工程造价、材料价格、人工费用等方面的法律法规，确保合同基准价格的合法性、合规性。三、基准价格的应用范围1.本合同签订前的工程造价、材料价格、人工费用等的确定；2.本合同履行过程中的价格调整、变更及结算；3.本合同解除、终止或履行完毕时的价格清算和支付。四、合同双方的权利和义务1.合同双方应共同遵守本约定依据，确保合同基准价格的准确性和合法性；2.合同双方有权根据市场调查和行业惯例等相关因素，对合同基准价格进行调整和变更；3.合同双方在签订合同时，应根