改扩建工程施工合同的交流活动

改扩建工程施工合同的交流活动合同编号：__________鉴于业主拟对现有建筑物进行改扩建工程，为了明确双方的权利、义务和责任，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：__________改扩建工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于土建、安装、装修、绿化等工程。1.5工程质量标准：符合国家及行业相关标准和要求。二、合同金额2.1双方确认，本合同的总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2合同金额包括：工程款、材料款、人工费、管理费、利润、税金等一切与工程有关的费用。三、合同工期3.1双方确认，本工程的合同工期为__________个月。3.2开工日期：__________3.3竣工日期：__________四、乙方义务4.1乙方应按照约定的工程内容、工程规模、工程质量标准等进行施工，确保工程按期完成。4.2乙方应严格按照国家及行业相关法律法规进行施工，确保施工安全，防止事故发生。4.3乙方应保证工程质量，对施工过程中的质量问题及时整改，确保工程合格。4.4乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。4.5乙方应按照约定的合同金额支付各种费用，如因乙方原因导致费用增加，乙方应承担相应的追加费用。五、甲方义务5.1甲方应按照约定的工程内容、工程规模、工程质量标准等进行施工，确保工程按期完成。5.2甲方应严格按照国家及行业相关法律法规进行施工，确保施工安全，防止事故发生。5.3甲方应保证工程质量，对施工过程中的质量问题及时整改，确保工程合格。5.4甲方应按照约定的工期完成工程，如因甲方原因导致工期延误，甲方应承担相应的违约责任。5.5甲方应按照约定的合同金额支付各种费用，如因甲方原因导致费用增加，甲方应承担相应的追加费用。六、违约责任6.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为合同金额的__________%。6.2任何一方未按约定履行合同义务，导致工程质量不符合约定的，应承担修复、返工等费用，并支付给对方因此造成的损失。七、争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且合同金额全部支付完毕后失效。8.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.工程量清单和材料明细表3.施工组织设计和施工方案4.安全生产管理制度和应急预案5.工程质量保修书6.合同履行过程中产生的所有往来函件和会议记录二、违约行为及认定：1.工期延误：未按约定的工期完成工程2.工程质量不符合约定：工程质量不符合国家及行业相关标准3.合同金额支付不符合约定：未按照约定的金额和时间支付费用4.施工安全不符合约定：未严格按照国家及行业相关法律法规进行施工，导致事故发生5.未按约定履行合同义务：未履行合同中约定的其他义务三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方2.乙方：指合同中的承包商方3.工程量清单：指明细列出工程所需材料、工程量及价格的清单4.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金5.补充协议：指对本合同未尽事宜进行补充约定的协议四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程变更：如遇工程变更，应及时沟通并签订补充协议，明确变更内容和费用2.工期延误：如因特殊情况导致工期延误，双方可协商顺延工期，并约定顺延工期内的费用承担方式3.工程质量问题：如发现工程质量问题，应及时整改，并根据情况追究责任4.费用增加：如因甲方原因导致费用增加，甲方应承担相应的追加费用5.争议解决：如发生合同争议，通过友好协商解决，协商不成时可向有管辖权的人民法院提起诉讼五、所有应用场景：1.适用于各类建筑物的改扩建工程施工2.适用于合同双方