干挂施工合同工程变更处理_第1页
干挂施工合同工程变更处理_第2页
干挂施工合同工程变更处理_第3页
干挂施工合同工程变更处理_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

干挂施工合同工程变更处理合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）一、工程概况1.工程名称：（全称）2.工程地点：（全称）3.工程规模：（描述）4.工程预算：（金额）5.工程原合同金额：（金额）6.工程变更金额：（金额）二、工程变更范围1.变更原因：（描述）2.变更内容：（描述）3.变更后的工程内容：（描述）4.变更后的工程预算：（金额）三、工程变更价款及支付方式1.变更价款的确定：（1）双方根据变更内容，按照原合同约定的计价方式，协商确定变更价款。（2）变更价款的确定应遵循公平、合理的原则。2.支付方式：（1）变更价款的支付，按照双方约定的支付比例和时间节点进行。（2）支付方式为：（描述）四、工程变更的施工期限1.变更后的施工期限：（描述）2.乙方应保证工程变更后的施工进度，确保按期完工。五、工程质量及保修1.乙方应按照原合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量。2.工程变更后的保修期限，按照原合同约定的保修期限执行。六、违约责任1.任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。2.违约金的计算方式为：（描述）七、争议解决1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。2.如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。甲方：（盖章）乙方：（盖章）签订日期：（年/月/日）一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程预算清单3.施工方案4.材料合格证明5.施工人员资质证书6.工程进度计划7.支付凭证8.工程变更申请表9.工程验收报告10.保修条款二、违约行为及认定：1.甲方未按照约定时间支付工程款项，属于违约行为。2.乙方未按照约定质量标准完成工程，属于违约行为。3.乙方未按照约定工期完成工程，属于违约行为。4.甲方未按照约定提供施工条件，属于违约行为。5.双方未按照约定解决争议，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方。2.乙方：指合同中的施工方。3.工程变更：指在合同履行过程中，对原合同约定的工程内容、工程量、工程价款等进行调整的行为。5.违约责任：指违约方因违约行为而应当承担的法律责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定时间支付工程款项。解决办法：乙方可以与甲方沟通，协商延期支付事宜，必要时可依法向法院提起诉讼。2.问题：乙方未按约定质量标准完成工程。解决办法：甲方可以要求乙方立即整改，必要时可依法向法院提起诉讼。3.问题：乙方未按约定工期完成工程。解决办法：甲方可以与乙方协商延期完工事宜，必要时可依法向法院提起诉讼。4.问题：甲方未按约定提供施工条件。解决办法：乙方可以要求甲方立即提供施工条件，必要时可依法向法院提起诉讼。5.问题：双方未按约定解决争议。解决办法：双方可以协商选择仲裁或向法院提起诉讼，依法解决争议。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目中的干挂施工合同。2.适用于工程变更时的合同条款调整。3.适用于

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 合同范本

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论