沉井施工合同样本

沉井施工合同样本合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）鉴于甲方需要进行沉井施工，乙方具有相应的施工能力和经验，双方经协商一致，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：（填写工程名称）1.2工程地点：（填写工程地点）1.3工程内容：沉井施工，包括井筒制作、井筒安装、井筒接头处理等。1.4工程规模：（填写工程规模）1.5工程质量标准：（填写工程质量标准）二、合同价格2.1乙方向甲方提供的沉井施工服务，合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方报价是基于甲方提供的工程量和工程要求制定的，如工程量发生变化，双方可按实际情况进行价格调整。三、合同履行3.1乙方向甲方提供合格的施工人员，并保证施工人员具备相应的技能和经验。3.2乙方应按照甲方的要求，按时完成施工任务，确保工程进度。3.3乙方应按照合同约定的质量标准完成施工，确保工程质量。3.4乙方应按照合同约定的时间完成施工，如有延期，应承担相应的违约责任。四、支付方式4.1甲方支付乙方的款项，按照双方约定的付款进度进行。4.2甲方支付乙方款项时，应扣除乙方应缴纳的税费、保函费用等。4.3乙方完成施工后，甲方应按照合同约定进行支付。五、违约责任5.1乙方未按照合同约定完成施工的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。5.2甲方未按照合同约定支付款项的，乙方有权解除合同，并要求甲方承担违约责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。七、其他7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且乙方提交完整的工程资料之日终止。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签订日期：____________合同编号：__________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________单位名称：____________________单位地址：____________________联系人：____________________联系电话：____________________鉴于委托方需要进行沉井施工，经双方友好协商，就委托乙方进行沉井施工事宜达成如下协议：第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：委托乙方进行沉井施工，包括但不限于井筒制作、井筒安装、井筒接头处理、沉井下沉、沉井封底等。1.4工程规模：____________________1.5工程预算：____________________第二条合同价格2.1本工程合同价格为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。2.2合同价格包括但不限于工程设计、材料采购、施工、设备租赁、人员工资、税费等一切与工程有关的费用。2.3合同价格采取固定价格方式，不再调整。第三条合同工期3.1合同工期自双方签订合同之日起至工程验收合格之日止。3.2乙方应按照双方约定的施工计划和进度进行施工，确保工程按时完成。3.3乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第四条质量标准4.1乙方应按照国家标准、行业标准和设计文件要求进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格标准：按照《建筑工程质量验收统一标准》（GB503002013）及相关专业验收规范执行。4.3乙方应承担工程质量问题造成的修复、返工等费用。第五条材料和设备5.1乙方应按照委托方要求采购工程所需的材料和设备。5.2乙方应保证材料和设备的质量，并提供相应的产品质量证明文件。5.3乙方应承担因材料和设备质量问题造成的损失。第六条人员配备6.1乙方应根据工程需要，配备具备相应资质的专业技术人员和管理人员。6.2乙方应确保施工人员遵守施工现场的安全生产规章制度，确保施工安全。6.3乙方应承担因施工人员违规造成的损失。第七条安全生产7.1乙方应严格按照国家安全生产法律法规、施工现场安全生产规章制度进行施工。7.2乙方应承担因施工安全事故造成的损失。7.3乙方应按照委托方的要求，对施工现场进行环境保护和文明施工。第八条付款方式（1）合同签订后，委托方支付乙方合同价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到约定的比例后，委托方支付相应比例的工程款；（3）工程验收合格后，委托方支付乙方合同价款的30%；（4）剩余的10%作为质量保证金，质保期结束后支付。8.2乙方应按照委托方的要求，提供合法、有效的发票。第九条违约责任9.1乙方未按照约定完成工程，应承担违约责任，具体包括但不限于：（1）按照逾期天数向委托方支付工程价款的违约金；（2）赔偿因工程延期导致的委托方损失。9.2委托方未按照约定支付工程款，乙方有权拒绝继续施工，并按照逾期天数向委托方支付违约金。第十条争议解决10.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第十一条其他约定11.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。11.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质量保证金支付完毕之日终止。甲方（委托方）：____________________乙方（承包方）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.工程图纸2.工程量清单3.施工方案4.质量标准和要求5.施工进度计划6.付款申请表7.工程验收报告8.保函9.施工人员名单二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成施工，包括但不限于工程进度延期、工程质量不符合约定等。2.甲方未按照合同约定支付款项，包括但不限于迟延支付、少付、拒付等。3.甲方未提供适宜的施工场地、施工条件，导致乙方无法正常施工。4.乙方未按照约定提供合格的施工人员，或施工人员不具备相应的技能和经验。三、法律名词及解释：1.沉井施工：是指利用沉井法进行井筒制作、安装和接头处理的施工方法。2.工程量清单：是指明细表，列明了工程项目的名称、数量、工程量和单价等。3.违约行为：是指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。4.付款进度：是指按照合同约定的时间节点和比例，甲方应支付给乙方的款项。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延期：乙方应合理安排施工计划，增派施工人员，确保工程进度。2.工程质量不符合要求：乙方应立即整改，直到符合合同约定的质量标准。3.甲方迟延支付：乙方可以与甲方协商，要求甲方支付逾期利息；必要时可以依法向法院提起诉讼。4.甲方少付、拒付：乙方可以与甲方协商，要求甲方支付欠款；必要时可以依法向法院提起诉讼。5.甲方未提供适宜的施工场地、施工条件：乙方可以要求甲方在规定时间内提供合适的施工场地和条件；如甲方未能提供，乙方有权要求延期施工或解除合同。五、所有应用场景：1.城市供水、排水工程2.市政道路、桥梁工程3.地铁、隧道工程4.农田水利工程5.工业、民用建筑的给排水工程一、附件列表：1.委托方和承包方的主体资格证明文件。2.工程设计文件、施工图纸及相关技术资料。3.材料和设备的产品质量证明文件。4.施工人员的相关资质证明文件。5.安全生产管理制度和文明施工要求的相关文件。6.工程验收标准和质量保证的相关文件。7.违约金计算公式和违约责任的具体规定。8.争议解决方式的相关法律规定。二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成工程，包括但不限于延期、质量不达标等。2.乙方未按照约定采购材料和设备，导致工程质量、安全问题等。3.乙方人员未遵守施工现场安全生产规章制度，发生安全事故。4.委托方未按照约定支付工程款，导致乙方无法正常施工。5.委托方未按照约定提供施工场地、施工条件等。6.双方其他约定的违约行为。三、法律名词及解释：1.委托方：指承担工程发包义务的一方。2.承包方：指承担工程承包义务的一方。3.沉井施工：指采用沉井法进行井筒制作、安装、下沉等作业的过程。4.工程验收：指对完成的建设工程进行质量、安全、功能等方面的检查、评定和认可。5.违约金：指一方未履行合同义务或者履行不符合约定，应向对方支付的金钱。6.质保期：指工程验收合格后，承包方对工程进行质量保修的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度和质量问题：乙方应加强项目管理，确保按进度完成工程且质量达标。2.材料和设备质量问题：乙方应严格把控采购渠道，及时更换不合格产品。3.人员不足或违规：乙方应合理安排施工人员，加强安全培训，遵守相关规定。4.付款纠纷：双方应严格按照付款条款执行，如有争议，可通过协商或法律途径解决。5.工程变更：