下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
步行道施工合同格式示例合同编号:__________合同双方:甲方:(全称)乙方:(全称)一、工程概况1.1工程名称:(项目名称)1.2工程地点:(项目地址)1.3工程内容:步行道的规划、设计及施工,包括地面铺装、排水设施、照明设备等。1.4工程规模:全长(米),宽(米)。1.5工程质量标准:符合国家相关规范及行业标准。二、合同金额2.1本工程合同总金额为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。2.2乙方报价包括但不限于:材料费、人工费、设备费、管理费、利润等。2.3甲方支付乙方工程进度款及尾款,具体支付方式及时间见附件。三、合同工期3.1工程开工日期:____年____月____日。3.2工程竣工日期:____年____月____日。3.3乙方应按合同约定的工期完成工程,如因乙方原因导致工程延期,甲方有权按约定向乙方追讨违约金。四、乙方义务4.1按照合同约定的内容和质量标准完成工程施工。4.2严格按照国家及地方法律法规、施工现场管理制度进行施工,确保施工安全。4.3负责施工现场的环保、绿化、卫生等工作。4.4工程竣工后,乙方应按甲方要求提供相关资料及验收手续。五、甲方义务5.1按照合同约定支付工程进度款及尾款。5.2提供施工所需的场地、水电、交通等基础设施。5.3协调解决施工现场的相邻关系,确保施工顺利进行。5.4工程竣工后,甲方应按约定时间支付乙方工程尾款。六、违约责任6.1乙方未按约定工期完成工程,甲方有权按约定向乙方追讨违约金。6.2甲方未按约定时间支付工程进度款及尾款,乙方有权拒绝交付工程或要求甲方支付逾期付款违约金。6.3因甲方原因导致工程停工、窝工,乙方有权要求甲方支付相应的停工、窝工费用。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程竣工验收合格且甲方支付完尾款之日终止。8.3本合同未尽事宜,可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________日期:____年____月____日日期:____年____月____日附件:工程进度款及尾款支付方式时间表一、附件列表:1.工程图纸2.施工方案3.材料及设备清单4.工程进度款及尾款支付方式时间表5.施工安全措施6.环保、绿化、卫生标准7.相邻关系协调协议8.工程验收标准及程序9.违约金计算公式二、违约行为及认定:1.乙方未按约定工期完成工程,视为违约。2.甲方未按约定时间支付工程进度款及尾款,视为违约。3.乙方未按照合同约定的质量标准施工,视为违约。4.甲方未提供施工所需的基础设施,视为违约。5.甲方未协调解决施工现场的相邻关系,导致工程停工、窝工,视为违约。三、法律名词及解释:1.甲方:指合同约定的建设项目业主。2.乙方:指承揽合同约定的工程施工的单位。3.工程进度款:指按照工程进度,甲方支付给乙方的款项。4.尾款:指工程竣工验收合格后,甲方支付给乙方的款项。5.违约金:指一方违反合同约定,应支付给对方的赔偿金。6.工期:指合同约定的工程开始施工至竣工的时间。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.施工过程中出现质量问题:乙方应及时整改,确保工程质量符合约定标准。2.甲方延迟支付工程进度款:乙方有权催告甲方支付,甲方应及时支付。3.施工现场发生安全事故:乙方应立即采取措施防止事故扩大,并报告甲方及相关部门。4.施工现场相邻关系出现矛盾:甲方应及时协调,确保施工顺利进行。5.工程延期:乙方应与甲方协商,合理顺延工期。五、所有应用场景:1.适用于新建、改建、扩建的步行道施工项目。2.适用于各类公共建筑、住宅小区、商业街区
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 河中石兽课件教学课件
- unit 6 How do you feel(单元测试)2024-2025学年人教PEP版英语六年级上册
- 21猴王出世课件
- 雪茄烟叶种植收购合同管理办法暂由()制定
- 八下英语四单元课件教学课件教学
- chapter 10 decision making - wayne k hoy:10章决策-韦恩k霍伊
- 揭秘力的奥义
- 构筑安全防线
- 2024年上海客运旅客急救考试题及答案
- 2024年长沙客运从业资格证题库及答案
- AQ/T 2081-2023 金属非金属矿山在用带式输送机安全检测检验规范(正式版)
- 射流器计算软件
- 乙酸甲酯安全技术说明书及安全标签新版(共8页)
- 个人简历表格
- 公司离职证明
- 公司起诉状范本
- 加拿大海关发票
- 信息学奥赛工作总结2
- 县人大常委会关于县农村小学“撤点并校”调研报告
- 安徽省医疗服务价格(中医)
- 中国电信的实习证明模板
评论
0/150
提交评论