建筑合同范本施工

建筑合同范本施工第一篇范文：合同编号：[请插入具体编号]甲方：[甲方全称]地址：[甲方地址]联系方式：[甲方联系方式]乙方：[乙方全称]地址：[乙方地址]联系方式：[乙方联系方式]鉴于甲方为建设工程的需求方，乙方为建设工程的施工方，双方为了共同遵守施工合同条款，明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：[工程名称]1.2工程地点：[工程地点]1.3工程内容：[工程内容]1.4工程规模：[工程规模]1.5工程预算：[工程预算]第二条合同价格2.1双方确认，本合同约定的工程总造价为[工程总造价]，币种为[币种]，大写为：[大写金额]。2.2乙方报价应包含全部施工内容，包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。第三条合同工期3.1双方同意，合同工期自[开工日期]至[竣工日期]。3.2乙方应按合同约定的时间节点完成相应的施工内容，如有延期，应按约定承担违约责任。第四条质量标准4.1乙方应严格按照国家和行业的施工标准、规范进行施工。4.2工程质量必须达到[质量标准]，并应通过相关职能部门的验收。第五条付款方式5.1双方约定，工程进度款按工程进度的[百分比]分期支付。5.2工程验收合格后，甲方应在验收报告书上签字确认，并在[时间内]支付剩余款项。第六条乙方义务6.1乙方应按合同约定完成施工任务，并保证工程质量。6.2乙方应承担施工过程中发生的一切安全责任，确保施工安全。6.3乙方应承担因施工引起的与环境、邻里有关的纠纷和责任。第七条甲方义务7.1甲方应按合同约定支付工程款项。7.2甲方应提供施工所需的现场条件，包括但不限于施工用水、用电、施工道路等。7.3甲方应协助乙方办理工程所需的相关手续。第八条违约责任8.1乙方未按合同约定完成施工任务的，甲方有权按约定扣除乙方违约金或解除合同。8.2甲方未按合同约定支付工程款项的，乙方有权按约定扣除甲方违约金或解除合同。第九条争议解决9.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。9.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他约定10.1本合同一式两份，双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.3本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（盖章）：[甲方盖章]乙方（盖章）：[乙方盖章]签订日期：[签订日期]1.工程设计文件2.施工图纸3.相关法律法规、规范标准第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导甲方：[甲方全称]地址：[甲方地址]联系方式：[甲方联系方式]乙方：[乙方全称]地址：[乙方地址]联系方式：[乙方联系方式]第三方：[第三方全称]地址：[第三方地址]联系方式：[第三方联系方式]鉴于甲方为建设工程的需求方，乙方为建设工程的施工方，第三方为工程质量监督及保修承担方，为了共同遵守施工合同条款，明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：[工程名称]1.2工程地点：[工程地点]1.3工程内容：[工程内容]1.4工程规模：[工程规模]1.5工程预算：[工程预算]第二条第三方主体的义务及责任2.1第三方作为工程质量监督方，应确保工程质量达到[质量标准]，并负责工程的整体保修。2.2第三方应委派专业人员在施工现场进行全程监督，确保施工过程符合设计要求和规范。2.3第三方应在工程验收不合格的情况下，负责指导乙方进行整改，直至工程验收合格。第三条甲方权益主导3.1甲方有权对乙方施工过程进行监督，以确保工程进度和质量符合要求。3.2甲方有权根据合同约定，对乙方进行工程款项的支付和扣除。3.3甲方在乙方违约的情况下，有权解除合同，并追究乙方的违约责任。第四条乙方义务及限制4.1乙方应按照甲方的要求，按时按质完成施工任务。4.2乙方应接受甲方和第三方的监督，遵守施工现场的规章制度。4.3乙方在合同执行过程中，若出现违约行为，应承担相应的违约责任。第五条付款方式及时间5.1甲方应按照工程进度，支付乙方工程款项。5.2工程验收合格后，甲方应在验收报告书上签字确认，并在规定时间内支付剩余款项。第六条违约责任6.1乙方未按合同约定完成施工任务的，甲方有权按约定扣除乙方违约金或解除合同。6.2甲方未按合同约定支付工程款项的，乙方有权按约定扣除甲方违约金或解除合同。6.3第三方未按合同约定履行监督和保修职责的，甲方有权追究第三方的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式三份，甲方、乙方、第三方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.3本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（盖章）：[甲方盖章]乙方（盖章）：[乙方盖章]第三方（盖章）：[第三方盖章]签订日期：[签订日期]1.工程设计文件2.施工图纸3.相关法律法规、规范标准第三方介入的意义和目的：第三方作为独立的主体介入甲方和乙方的合同中，其主要目的是为了保证工程质量和进度，以及维护甲方的权益。第三方具有专业的监督和保修能力，能够对乙方的施工过程进行全程监督，确保工程质量符合标准。同时，第三方作为独立的第三方，能够公正地处理甲乙双方之间的争议，维护甲方的权益。甲方为主导的目的和意义：甲方作为工程的需求方，其主导合同的目的和意义在于确保乙方的施工质量和进度，以及保障自身的权益。通过在合同中明确甲方的权益和优先权，甲方能够在施工过程中对乙方进行有效的监督和管理，确保工程按照甲方的要求进行。同时，甲方作为主导方，能够在争议发生时，通过合同条款维护自身的权益。第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导甲方：[甲方全称]地址：[甲方地址]联系方式：[甲方联系方式]乙方：[乙方全称]地址：[乙方地址]联系方式：[乙方联系方式]第三方：[第三方全称]地址：[第三方地址]联系方式：[第三方联系方式]鉴于甲方为某项服务的需求方，乙方为提供该服务的施工方，第三方为服务的质量监督及保修承担方，为了共同遵守施工合同条款，明确双方的权利和义务，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条服务概况1.1服务名称：[服务名称]1.2服务地点：[服务地点]1.3服务内容：[服务内容]1.4服务规模：[服务规模]1.5服务预算：[服务预算]第二条第三方主体的义务及责任2.1第三方作为服务质量监督方，应确保服务质量达到[质量标准]，并负责服务的整体保修。2.2第三方应委派专业人员在服务现场进行全程监督，确保服务过程符合甲方的要求。2.3第三方应在服务验收不合格的情况下，负责指导乙方进行整改，直至服务验收合格。第三条乙方权益主导3.1乙方有权要求甲方按照合同约定支付服务款项。3.2乙方有权根据合同约定，要求甲方提供服务所需的相关条件。3.3乙方在甲方违约的情况下，有权解除合同，并追究甲方的违约责任。第四条甲方义务及限制4.1甲方应按照乙方的要求，按时提供服务所需的相关条件。4.2甲方应接受乙方和第三方的监督，遵守服务现场的规章制度。4.3甲方在合同执行过程中，若出现违约行为，应承担相应的违约责任。第五条付款方式及时间5.1甲方应按照服务进度，支付乙方服务款项。5.2服务验收合格后，甲方应在验收报告书上签字确认，并在规定时间内支付剩余款项。第六条违约责任6.1甲方未按合同约定支付服务款项的，乙方有权按约定扣除甲方违约金或解除合同。6.2乙方未按合同约定提供服务的，甲方有权按约定扣除乙方违约金或解除合同。6.3第三方未按合同约定履行监督和保修职责的，乙方有权追究第三方的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。7.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式三份，甲方、乙方、第三方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.3本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（盖章）：[甲方盖章]乙方（盖章）：[乙方盖章]第三方（盖章）：[第三方盖章]签订日期：[签订日期]1.服务设计文件2.服务方案3.相关法律法规、规范标准乙方为主导的目的和意义：乙方作为合同的施工方和服务提供方，其主导合同的目的和意义在于确保甲方得到满意的服务，同时保障自身的权益。通过在合同中明确乙方的权益和优先权，乙方能够在服务过程中对甲方进行有效的监督和管