2024年堡坎工程合同（二篇）

第3页共3页2024年堡坎工程合同发包方：_____(以下称甲方)承包方：_____(以下称乙方)甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。1.工程名称：_____2.工程地点：_____3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程)：_____共计____份平方米。4.承包内容：_____5.建筑安装工程造价：_____共计人民币____份元。6.工程价款和费用的结算依据和付款办法：(1)…(2)…7.工程开工日期：____年____月____日8.工程竣工日期：____年____月____日9.工程质量：_____以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。10.甲方主要义务：(1)…(2)…11.乙方主要义务(1)…(2)…12.违约责任：(1)甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额____‰计算违约金。(2)乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价____‰计算违约金。(3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。(4)工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。(5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。13.本合同附件：_____共____份14.合同有效期：_____本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。15.本合同正本两份，双方各执一份。副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送建设银行一份。发包方：_____(盖章)法定代表人(签字)：_____承包方：_____(盖章)法定代表人(签字)：_____签约日期：____年____月____日2024年堡坎工程合同（二）合同编号：2024-BC-001以下是根据双方协商后订立的2024年堡坎工程合同：第一章：合同概述1.1合同双方：甲方（承包商）：XXXX有限公司乙方（业主）：XXXX工程有限公司1.2工程名称：堡坎工程1.3工程地点：XX省XX市XX区XX街道第二章：工程范围和描述2.1工程范围：堡坎工程主要包括土木工程和建筑工程，工程内容如下：a）土木工程：包括挖掘基坑、土石方工程、道路工程等；b）建筑工程：包括主楼、辅楼、设备房等建筑物的施工。2.2工程描述：a）土木工程：甲方应按照工程规划及设计要求进行基坑开挖和土石方工程施工。所有土石方工程必须满足相关规定和标准，确保工程质量；b）建筑工程：甲方应按照设计图纸和相关规定进行建筑物的施工。所有建筑工程必须符合国家建筑标准，并通过相关验收验收。第三章：工程工期和支付方式3.1工程工期：工程工期从合同签订之日起，持续120个日历日。3.2保证期：工程竣工后的一年内，甲方提供一年的保修期，并负责修复可能出现的主要质量问题。3.3工程款项及支付方式：a）工程款项：总合同金额为XX万元，根据工程量进行分期支付。b）支付方式：乙方按照工程进度和甲方提供的进度报告，分阶段向甲方支付相应的款项。具体支付详情见附件一。第四章：工程质量和验收标准4.1工程质量：甲方应按照相关的施工规范和设计要求，保证工程质量达到或超过国家相关标准。4.2验收标准：工程完成后，乙方将组织相关部门进行竣工验收，验收标准必须符合国家相关规定，达到验收合格要求才能进行最终的支付。第五章：违约责任和争议解决方式5.1违约责任：a）如果甲方未按照约定工期完成工程交付，则每延期一天甲方需向乙方支付按照合同总价0.5%计算的delayfee；b）如甲方不能提供符合质量要求的工程，则乙方有权要求甲方重新修复或追究相关责任；c）如因甲方原因导致施工工期延误，甲方应承担由此带来的财务损失并赔偿乙方的合理经济损失。5.2争议解决方式：a）在履行本合同过程中，发生纠纷应通过友好协商解决；b）如协商不能解决，任何一方可向合同签订地的人民法院提起诉讼并申请仲裁。第六章：其他条款6.1知识产权：在工程期间，甲方不得窃取或利用乙方的知识产权。6.2保密条款：双方在合作中获得的相关商业和技术信息应予保密。6.3合同变更：合同生效后，任何一方要求变更合同内容，应经对方同意后签订补充协议。6.4合同解除：如发生以下情况，任何一方均有权解除合同：a）因不可抗力导致无法继续履行合同义务；b）一方严重违反合同规定，对其他一方造成了重大损失而无法弥补；第七章：合同生效7.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。7.2本合同于双方签章后生效，并自签订之日起执行。附件一：支付详情根据工程进度报告，乙方按以下方式支付款项：1）按照工程开工后30天，支付工程总价的15%；2）按照工程完成50%比例，支付工程总价的30%；3）按照工程完成80%比例，支付工程总价的30%；4）按照工程竣工验收并进行验收合格后，支付工程总价的25%。甲方（承包商）：