2024年建设工程承包合同参考范本（4篇）

2024年建设工程承包合同参考范本合同编号：2024-XXXXX本合同由建设工程承包人（以下简称“甲方”）与建设工程发包人（以下简称“乙方”）就以下工程进行承包，并约定具体事项，达成如下合作协议：一、合同基本情况甲方：单位名称：法定代表人：地址：电话：乙方：单位名称：法定代表人：地址：电话：二、工程概况项目名称：项目地址：总工期：工程内容：工程费用：三、合同约定事项1.甲方责任：（1）提供工程图纸、规划设计等工程技术文件；（2）安排工程现场的施工组织和管理；（3）提供施工所需材料及设备，并负责材料的采购与运输；（4）按照计划支付工程费用。2.乙方责任：（1）按照甲方提供的施工图纸和规划设计进行工程施工；（2）制定工程施工方案，保证施工安全；（3）按照合同规定的工期完成工程，并保质保量交付；（4）按照合同约定的费用进行结算。3.工程款支付：（1）甲方按照合同约定的进度支付工程款；（2）乙方在收到工程款后应及时开具发票。4.变更和索赔：（1）任何一方在工程施工过程中发现存在需要变更的情况，应及时通知对方；（2）若工程发生延误或增减费用，应通过协商解决，如协商不成，双方可根据相关法律进行索赔。5.违约责任：（1）一方违反合同约定，应向对方支付违约金；（2）如因一方违约，导致对方处于被动地位，对方有权解除合同并要求赔偿损失。6.合同终止：（1）工程完成并经验收合格后，本合同终止；（2）若发生不可抗力等无法履行合同的情况，双方协商解决或通过法律途径解决。四、附则1.本合同采用书面形式，附件构成本合同的组成部分，具有同等效力；2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份；3.合同中未尽事宜由双方协商解决，协商不成的，根据中华人民共和国相关法律进行解决；4.本合同自双方签署之日起生效，有效期至工程完成并经验收合格；5.本合同的传真件、复印件等具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：2024年建设工程承包合同参考范本（2）建设工程承包合同甲方：（委托方名称）地址：邮编：法定代表人（负责人）：电话：传真：乙方：（承包方名称）地址：邮编：法定代表人（负责人）：电话：传真：鉴于甲方拟建设以下工程项目：（工程项目名称）地点：规模：合同价款：工期：验收条件：付款方式：经双方友好协商，甲方拟委托乙方进行工程承包及管理，双方达成如下协议，并共同遵守：一、工程范围1.1乙方接受甲方的委托，在规定的工期内，按照本合同约定的标准和规范，完成以下工程范围包括但不限于：（详细列出工程范围，包括施工范围、设备的采购安装范围、工程质量标准等）1.2乙方必须按照工程的施工图纸和设计要求，保证工程质量，并完成甲方要求的所有交付条件。二、工程价格和支付方式2.1工程价格为合同约定的合同价款金额，金额必须包括工程的所有费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、运输费等。2.2工程价款的支付方式按照以下约定进行支付：（详细列出付款方式，包括分期付款的时间和金额）三、工程期限和延期履约3.1工程期限为（具体工期天数）自合同签订生效之日起计算。甲方有权要求乙方按照约定的期限完成工程，并按时移交给甲方。3.2若乙方因不可抗力或其他正当理由无法按期完成工程的，应在工期届满前向甲方提出书面申请，申请延期履约。经甲方同意后，乙方可以延长工期完成工程。四、工程质量和保修责任4.1乙方应按照合同约定的标准和要求，确保工程质量符合国家相关法律法规和标准要求。4.2工程竣工后，乙方应提供保修期，确保工程按时按质保修。保修期限为（具体天数）自工程竣工之日起计算。五、合同变更和解除5.1若因不可抗力等原因，导致工程无法完成或继续施工，甲乙双方可协商解除合同。5.2若工程需要进行变更，甲乙双方应按照变更协议的约定进行操作。六、争议解决6.1对于因本合同引起的或与本合同相关的争议，甲乙双方应友好协商解决。协商不成的，可提交争议解决机构进行调解。6.2若经协商、调解仍无法解决争议，任何一方可向人民法院提起诉讼。七、其他约定事项（可根据实际情况添加其他约定事项）八、合同生效和效力8.1本合同正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。8.2本合同自双方经过充分协商，签字盖章后生效，并对双方具有约束力。甲方（盖章）：法定代表人（负责人）：日期：乙方（盖章）：法定代表人（负责人）：日期：2024年建设工程承包合同参考范本（3）发包方：_____(以下称甲方)承包方：_____(以下称乙方)甲、乙双方就建设工程项目充分协商签订本合同，共同信守。1.工程名称：_____2.工程地点：_____3.工程面积(包括土建工程、水暖工程、电器工程)：共计____平方米。4.承包内容：_____5.建筑安装工程造价：共计人民币____元。6.工程价款和费用的结算依据和付款办法：_____7.工程开工日期：____年____月____日8.工程竣工日期：____年____月____日9.工程质量：以施工图纸及书、国家颁发的施工验收规范和质量检验标准为依据。10.甲方主要义务：_____11.乙方主要义务：_____12.违约责任(1)甲方因自己原因延付工程价款时，每逾期一天，按应付款额____‰计算违约金。(2)乙方未按合同规定的时间竣工，每逾期一天，按未竣工程造价____‰计算违约金。(3)甲方未按约定的时间和要求提供原材料、设备、场地、技术资料的，乙方可以请求顺延工程日期，还可以请求赔偿停工、窝工等损失。(4)工程竣工后保险期一年。采暖工程保修期为一个采暖期，在保修期内，属承包方施工责任造成的如屋内漏雨、暖气不热、管道漏水等，由承包方负责免费修理。属发包方或设计责任造成的由甲方自理。(5)因乙方原因致使建设工程质量不符合约定，造成人身和财产损害的，承包人应当承担损害赔偿责任。13.本合同附件：共____份。14.合同有效期：本合同经双方签字盖章后生效。至工程竣工办理交工验收和款项结清时为止。但保修一条除外。15.本合同正本两份，双方各执一份。副本15份，承包方7份，发包方7份，由发包方送建设银行一份。发包方(盖章)：_____承包方(盖章)：_____法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_________年____月____日____年____月____日签订地点：_____签订地点：_____2024年建设工程承包合同参考范本（4）合同编号：【合同编号】甲方：【甲方名称】法定代表人/授权代表：【甲方代表姓名】联系地址：【甲方地址】联系电话：【甲方联系电话】乙方：【乙方名称】法定代表人/授权代表：【乙方代表姓名】联系地址：【乙方地址】联系电话：【乙方联系电话】根据《中华人民共和国合同法》和其他有关法律、法规的规定，经甲乙双方友好协商，达成以下合同：第一条合同目的甲方是一家具有良好信誉的建筑施工企业，乙方有一项建设工程需要承包，并经甲方的审查，双方经友好协商，就该建设工程的承包事宜达成一致意见，特订立本合同。第二条工程名称和地点乙方承包的建设工程的名称为【工程名称】，地点为【地点】，详细的工程范围、规模及其他具体要求详见附件【一】《工程量清单》。第三条工程价款1.工程价款为人民币【工程价款】元整。2.工程价款支付方式：乙方应在合同签订后【支付方式】付款给甲方。第四条工期1.工程工期：本工程的工期为【工期】日历日，自合同生效之日起计算。2.如因乙方原因导致工程延期完成，乙方应支付相应的滞纳金，具体金额按照每延迟一天收取【滞纳金金额】元人民币的比例计算。第五条工程变更和索赔1.如因设计变更、国家政策调整等原因，乙方需要对工程范围、工程量或工程价格进行变更时，应及时与甲方协商，双方达成书面变更协议。2.如因不可抗力等原因，导致工程延期或变更，乙方应及时通知甲方，并根据双方协商达成的变更协议进行调整。3.如乙方认为甲方的设计、施工或材料选择等原因导致工程质量问题或经济损失，乙方有权向甲方提起索赔，双方应友好协商解决。第六条质量保证1.甲方承诺对工程质量负责，并按照国家相关标准和规定进行施工。2.工程竣工验收合格后，甲方应向乙方提供【质量保修期】的质量保修期，期间对工程出现的质量问题负责修复。第七条违约责任1.如乙方违反合同规定，未按时支付工程价款或提供必要的配合，甲方有权要求乙方支付违约金一次性赔偿，金额为工程价款的【违约金比例】。2.如甲方违反合同规定，未按时交付工程或工程质量未达到合同约定的标准，乙方有权要求甲方补偿经济损失，并可以解除合同。第八条保密条款在本合同履行过程中，双方应对可能涉及商业秘密和技术秘密的信息予以保密，并不得向第三方透露或泄露。如一方违反该保密义务，应承担相应的法律责任。第九条解决争议1.合同履行中如发生争议，应首先由双方协商解决；如协商不成，应提交【解决争议方式】进行解决。2.争议解决结果对双方具有法律约束力。第十条合同生效与解除1.本合同自双方代表签字盖章之日起生效，有效期为工程竣工验收合格后的【有效