苗圃绿化施工合同签订判决抗诉

苗圃绿化施工合同签订判决抗诉合同编号：__________鉴于甲方为进行绿化施工，需要乙方提供相应的苗木及绿化施工服务；鉴于乙方具备提供苗木及绿化施工服务的资质和能力；甲乙双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于苗木供应、绿化施工、后期养护等。二、甲方的权利和义务2.1甲方应向乙方支付约定的苗木供应及绿化施工费用。2.2甲方应按时提供施工场地，并保证施工场地的安全和畅通。2.3甲方应提供施工所需的水电等基础设施。2.4甲方应对乙方施工过程中出现的技术问题提供必要的协助和指导。2.5甲方应按照合同约定履行付款义务。三、乙方的权利和义务3.1乙方应按照合同约定的时间和质量要求提供苗木及绿化施工服务。3.2乙方应严格按照甲方的要求进行施工，确保工程质量。3.3乙方应承担施工过程中的安全事故责任。3.4乙方应按照合同约定提供相关资质证明文件。3.5乙方应按照合同约定履行收款义务。四、合同价格及支付方式4.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2甲方支付乙方价款的方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的30%；（2）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的60%；（3）剩余的10%作为质保金，质保期满后无质量问题甲方一次性支付给乙方。五、工程验收5.1工程验收标准：按照国家和行业的相关标准执行。5.2工程验收时间：工程完成后，乙方应向甲方提出验收申请，甲方应在接到验收申请后的七个工作日内组织验收。5.3工程验收不合格的，乙方应在甲方指定的时间内整改完毕，并重新申请验收。六、质保期6.1质保期为工程验收合格之日起一年。6.2质保期内，乙方应对工程质量问题负责修复和更换。七、违约责任7.1甲乙双方应严格履行合同义务，如一方违约，应承担违约责任。7.2乙方未按照约定时间完成工程的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的千分之五。7.3甲方未按照约定时间支付价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金为应付价款的千分之五。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。九、其他约定9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的质保期满之日终止。9.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.乙方资质证明文件2.苗木供应清单3.施工方案及施工图纸4.工程验收报告5.质保金支付凭证6.补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程的，属于违约行为。2.甲方未按照约定时间支付价款的，属于违约行为。3.工程验收不合格的，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.绿化施工：指苗木的栽植、修剪、养护等活动。2.质保金：为确保乙方履行合同义务，甲方在支付合同价款时预留的一定比例的款项。3.违约金：一方违约时，按照合同约定向对方支付的违约责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应及时与甲方沟通，制定整改措施，确保工程按时完成。2.工程质量问题：乙方应立即整改，直至符合合同约定标准。3.付款延误：甲方应及时支付合同价款，避免逾期违约。4.资质证明文件缺失：乙方应及时提供相关资质证明文件，以免影响工程进度。五、所有应用场景：1.甲方为进行绿化施工，需要乙方提供苗木及绿化施工服务。2.乙方具备提供苗木及绿化施工服务的资质和能力。3.甲乙双