沥青路面施工合同协议书

沥青路面施工合同协议书合同编号：__________沥青路面施工合同协议书与鉴于：甲方为沥青路面施工项目的业主，拥有项目的所有权和决策权；乙方为具备沥青路面施工资质和经验的专业施工单位，愿意承担该项目的施工任务；双方本着平等、自愿、诚实信用的原则，经充分协商，就甲方委托乙方进行沥青路面施工相关事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________1.6工程工期：__________二、合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含施工所需的所有材料、设备、人工、施工措施等费用，包括但不限于沥青、碎石、水泥、钢筋等原材料费用，机械设备使用费用，人工工资，安全防护措施费用，质量检测费用等。2.3乙方报价应为最终报价，合同签订后，除非经双方协商一致，否则乙方不得以任何理由提出增加合同价款的要求。三、合同履行3.1甲方责任：（1）负责办理工程建设的相关手续，提供施工场地，确保乙方能够顺利施工；（2）按照合同约定支付合同价款；（3）提供施工所需的水、电等基础设施；（4）协调解决施工过程中出现的与第三方单位之间的纠纷。3.2乙方责任：（1）按照合同约定的工程内容、质量标准、工期要求完成施工；（2）严格按照国家及地方有关施工标准、规范和规定进行施工；（3）确保施工过程中的安全防护措施到位，防止安全事故的发生；（4）负责施工过程中的环境保护，确保施工对周边环境的影响降至最低；（5）协助甲方办理工程验收手续。四、合同价款的支付与结算4.1甲方按照双方约定的付款节点和比例，向乙方支付合同价款。具体付款节点和比例如下：（1）合同签订后10日内，支付合同总价的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价的30%；（3）工程验收合格后，支付合同总价的30%；（4）剩余的10%作为质量保证金，工程质保期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。4.2乙方开具正规发票，甲方按照税务规定进行付款。4.3乙方在收到甲方支付的合同价款后，按照合同约定履行施工义务。五、工期延误5.1由于甲方原因导致工程延期，乙方有权要求甲方支付延期期间的误工费，具体金额双方协商确定。5.2由于乙方原因导致工程延期，甲方有权按照合同约定扣除乙方相应的违约金。六、违约责任6.1甲方未按照合同约定支付价款，乙方有权停止施工，并要求甲方支付违约金，违约金为合同总价款的1%。6.2乙方未按照合同约定完成施工，甲方有权扣除乙方相应的违约金，违约金为合同总价款的1%。6.3双方未履行合同约定的其他义务，导致合同无法履行或造成损失的，责任方应承担相应的违约责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：__________一、附件列表：1.沥青路面施工项目设计文件2.沥青路面施工技术规范3.沥青路面施工组织设计4.沥青路面施工安全防护措施方案5.沥青路面施工环境保护措施方案6.工程量清单7.材料设备供应清单8.施工人员名单及相关资质证明9.工程验收标准及方法10.质量保修书二、违约行为及认定：1.甲方未按合同约定支付价款，认定甲方违约。2.乙方未按合同约定完成施工，认定乙方违约。3.甲方未按合同约定提供施工条件，认定甲方违约。4.乙方未按国家及地方标准进行施工，认定乙方违约。5.乙方施工过程中发生安全事故，认定乙方违约。6.乙方未按合同约定进行环境保护，认定乙方违约。7.双方未履行合同约定的其他义务，导致合同无法履行或造成损失，认定双方违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指沥青路面施工项目的业主。2.乙方：指承担沥青路面施工任务的专业施工单位。3.合同总价：指沥青路面施工合同中约定的总价款。4.违约金：指一方违反合同约定时，应支付给对方的一种经济赔偿。5.质量保证金：指保留在合同价款中的一部分，作为保证工程质量的资金。6.质保期：指工程验收合格后，乙方对工程进行质量保修的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工过程中出现设计变更，导致工程量增加或减少：解决办法：双方协商调整合同价款和工期。2.施工过程中遇到不可抗力因素，导致工期延误：解决办法：根据不可抗力因素的影响，双方协商调整工期和合同价款。3.甲方未按约定时间支付价款，导致乙方施工困难：解决办法：乙方有权停止施工，并要求甲方支付违约金。4.乙方施工质量不符合约定，甲方要求整改：解决办法：乙方应当按照甲方要求进行整改，直至达到合同约定的质量标准。5.工程验收不合格，甲方要求返工：解决办法：乙方应当按照甲方要求进行返工，直至工程