下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
工期延长导致的合同争议解决合同编号:__________合同方信息:甲方:(全称)乙方:(全称)一、项目概述1.1项目名称:(项目名称)1.2项目地点:(项目地点)1.3项目内容:(项目内容)1.4项目工期:(项目原计划工期)二、合同双方的权利和义务2.1甲方的权利和义务2.1.1甲方应按照合同约定的时间和金额支付乙方工程款。2.1.2甲方应提供项目实施所需的相关资料、证件和场地。2.1.3甲方应协助乙方处理项目实施过程中遇到的问题,确保项目顺利进行。2.2乙方的权利和义务2.2.1乙方应按照合同约定的质量和进度完成项目。2.2.2乙方应遵守国家法律法规,确保项目实施过程中的安全和环保。2.2.3乙方应承担因自身原因导致的工期延误的责任。三、工期延长及争议解决3.1工期延长3.1.1如因甲方原因导致工期延长,乙方应按实际延长天数向甲方申请工程款延期支付。3.1.2如因乙方原因导致工期延长,甲方有权按实际延长天数向乙方追讨违约金。3.2争议解决3.2.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。3.2.2如协商无果,任何一方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。四、其他约定4.1合同自双方签字盖章之日起生效,有效期至项目验收合格之日止。4.2合同未尽事宜,双方可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。4.3本合同一式两份,甲乙双方各执一份。甲方:(盖章)乙方:(盖章)签订日期:(签字日期)一、附件列表:1.项目概述相关文件项目可行性研究报告项目设计方案项目施工图纸2.合同双方资质证明文件甲方营业执照副本乙方营业执照副本甲方法定代表人身份证明乙方法定代表人身份证明3.合同履行所需的相关法律法规文件中华人民共和国合同法中华人民共和国建筑法中华人民共和国环境保护法4.项目验收相关文件项目验收标准及方法项目验收申请表项目验收报告5.付款及发票相关文件工程款支付申请表发票开具要求及流程6.争议解决相关文件诉讼申请书仲裁申请书二、违约行为及认定:1.甲方违约行为未按约定时间支付工程款未提供项目实施所需资料、证件和场地未协助乙方处理项目实施过程中遇到的问题2.乙方违约行为未按约定时间和质量完成项目未遵守国家法律法规,导致项目安全和环保问题未承担因自身原因导致的工期延误责任3.违约行为认定依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规进行认定违约行为发生后,双方可协商解决,如协商无果,可依法向法院提起诉讼三、法律名词及解释:1.甲方:指合同中承担委托义务的一方,即项目委托人。2.乙方:指合同中承担完成委托任务的一方,即项目承包人。3.工期延长:指项目实际完成时间超过合同约定的原计划工期。4.违约金:指一方违反合同约定,应向对方支付的赔偿金。5.争议解决:指双方在履行合同过程中发生的纠纷通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.问题:甲方未按约定时间支付工程款解决办法:乙方应及时与甲方沟通,催促甲方支付工程款,如甲方无正当理由延迟支付,乙方可依法向法院提起诉讼。2.问题:乙方未按约定时间和质量完成项目解决办法:甲方有权要求乙方在规定时间内整改,并有权按照实际延长天数向乙方追讨违约金。3.问题:项目实施过程中出现安全和环保问题解决办法:乙方应立即采取措施解决问题,并依法承担相应责任。甲方有权要求乙方暂停项目实施,直至问题解决。4.问题:双方在履行合同过程中发生争议解决办法:通过友好协商解决,如协
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 拆除工程监理合同
- 医疗保健招标合同管理规范
- 城市规划包清工施工合同
- 2024年三人创业项目合伙经营二零二四年度合作协议3篇
- 2024年度建筑工程款委托代付与结算服务合同3篇
- 2024年度冷链物资搬运与储存一体化合同3篇
- 2024特色酒店客房装修设计与施工合同范本3篇
- 2024年度文化艺术内部承包责任制合同2篇
- 2024年安徽省农村电商农民工用工合同2篇
- 2024年度洗煤厂煤炭风险评估租赁合同3篇
- 2022-2023学年湖南省醴陵市小学语文六年级下册期末高分通关题
- 2023学年完整公开课版firstaidsforburns
- 新闻编辑(修改版)马工程课件 第六章
- GB/T 34960.5-2018信息技术服务治理第5部分:数据治理规范
- 矿山地质灾害课件
- 变应性支气管肺曲霉病(共37张PPT)
- 统编版六年级上册第八单元习作《有你真好》名师选编教案(六篇)
- 泛光照明施工方案设计
- 【能源化工类】化学化工学院学生就业及去向分析报告
- 工程中间交接证书
- 中学生心理健康教育主题班会课件
评论
0/150
提交评论