大清包施工合同格式模板

大清包施工合同格式模板合同编号：__________甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行施工建设的事宜，经充分协商，达成一致意见，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________第二条合同工期本合同工程工期为__________日，自开工之日起计算。第三条质量标准3.1工程质量标准应符合国家现行的__________等相关标准和要求。3.2乙方应严格按照设计图纸、施工规范和甲方的要求进行施工，确保工程质量。第四条合同价款4.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2乙方报价应包含全部工程内容的人材机等费用，包括但不限于：__________等。4.3合同价款支付方式：（1）__________付款；（2）__________付款；（3）__________付款。第五条合同的履行5.1甲方应按合同约定提供施工场地、施工条件、施工资料等，确保乙方正常施工。5.2乙方应按合同约定进行施工，确保工程进度、工程质量、工程安全。5.3乙方应严格按照国家有关法律法规，做好施工现场的环保、安全等工作。第六条违约责任6.1甲方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。6.2乙方未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。第七条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且甲方支付完毕全部合同价款之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________合同编号：__________鉴于甲方为建设工程的需要，委托乙方进行施工，双方为明确双方的权利义务，经友好协商，特订立本合同，共同遵照执行。第一条工程内容1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程预算：____________________第二条施工范围及要求2.1乙方根据甲方的委托，负责本工程的施工，包括但不限于：____________2.2乙方应按照甲方的要求，完成施工图纸及施工说明书中规定的工程内容；2.3乙方应保证施工质量，确保工程安全，遵守施工规范，不得擅自变更设计；2.4乙方应按照约定的工期完成施工，如有延期，应承担相应的违约责任。第三条工期3.1本工程的开工日期为：____________________3.2本工程的竣工日期为：____________________3.3乙方如不能按期完成工程，应提前通知甲方，并协商延期事宜。第四条质量标准4.1乙方应严格按照国家标准、行业标准和设计要求进行施工；4.2乙方应保证工程质量，确保工程安全，不得出现质量问题和安全事故；4.3工程竣工后，甲方有权对工程进行验收，如不符合约定质量标准，乙方应负责修复或返工，并承担相应费用。第五条费用及支付5.1本工程的合同价为：____________________元（大写：____________________元整）；5.2甲方分期支付乙方工程款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程款的________%；（2）工程进度达到________%时，甲方支付乙方工程款的________%；（3）工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方工程款的________%；（4）剩余款项作为质量保证金，待质保期满后支付。5.3乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付工程款；5.4乙方如未按约定时间完成工程，甲方有权暂停支付工程款，并有权解除合同。第六条违约责任6.1乙方未按约定时间完成工程，应承担延期违约金，违约金为合同价的________%；6.2乙方施工过程中出现质量问题和安全事故，应承担修复或返工费用，并支付甲方因此造成的损失；6.3甲方未按约定时间支付工程款，应承担逾期付款违约金，违约金为应付款额的________%。第七条争议解决7.1本合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份；8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工并验收合格后终止；8.3本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：____________________合同编号：__________甲方（发包方）：地址：联系电话：乙方（承包方）：地址：联系电话：一、工程内容1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程预算：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元1.5工程内容：包括但不限于__________、__________、__________等。二、工程期限2.1本工程的开工日期为：__________年__________月__________日。2.2本工程的竣工日期为：__________年__________月__________日。2.3乙方如因特殊情况不能按时竣工，应提前向甲方说明，并征得甲方同意。三、工程质量3.1乙方应严格按照国家相关法律法规及行业标准进行施工，确保工程质量。3.3工程验收标准：__________、__________、__________等。四、工程费用及支付方式4.1工程费用为：人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。4.2甲方支付工程款的方式如下：（1）合同签订后三个工作日内，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方工程总价的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，自工程竣工验收合格之日起一年内无质量问题，甲方一次性支付给乙方。五、违约责任5.1乙方如未按约定的时间完成工程，应按__________元/天的标准向甲方支付违约金。5.2甲方如未按约定的时间支付工程款，应按__________元/天的标准向乙方支付违约金。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1乙方在施工过程中应确保安全生产，严格遵守施工现场的安全规定，确保甲方及第三人的生命财产安全。7.2乙方在施工过程中不得随意更改设计方案，如确需更改，应征得甲方同意，并签订补充协议。7.3乙方应保证施工材料的真实性，不得使用假冒伪劣材料。7.4工程验收不合格的，乙方应负责无偿返工，直到验收合格为止。八、合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2本合同的变更和解除应经双方协商一致，并签订书面协议。8.3本合同终止后，乙方应将工程资料、钥匙等物品无条件交付给甲方。九、其他9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.设计图纸2.施工规范3.施工资料4.工程预算明细5.付款凭证6.工程验收标准7.环保和安全规定二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：未按合同约定提供施工场地、施工条件、施工资料未按约定时间支付合同价款2.乙方违约行为：未按合同约定进行施工未确保工程进度、工程质量、工程安全未严格按照国家法律法规做好施工现场的环保、安全等工作三、法律名词及解释：1.发包方：指委托他人进行施工建设的单位或个人。2.承包方：指接受他人委托进行施工建设的单位或个人。3.合同法：指调整平等主体之间合同关系的法律规范。4.建筑法：指调整建筑活动过程中各方权益的法律规范。5.工期：指合同约定的工程完成的期限。6.质量标准：指工程质量应符合的国家相关标准和要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：原因：设计变更、材料供应延误、不可抗力等。解决办法：根据实际情况协商顺延工期，并根据合同约定追究责任。2.工程质量问题：原因：施工工艺不当、材料不合格、监督不到位等。解决办法：立即整改，造成的损失由责任方承担，严重者依法解除合同。3.付款争议：原因：付款时间、付款金额不一致。解决办法：按照合同约定执行，如有争议协商解决，或依法申请仲裁/诉讼。五、所有应用场景：1.房屋建筑工程2.市政基础设施工程3.装饰装修工程4.园林绿化工程5.公路桥梁工程6.水电气安装工程7.环保工程8.任何需要承包方进行施工建设的场景。一、附件列表：1.施工图纸及施工说明书2.工程预算明细表3.工程进度计划表4.质量保证金支付凭证5.延期违约金计算公式6.逾期付款违约金计算公式7.争议解决协议二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成工程，认定违约行为。2.乙方施工过程中出现质量问题和安全事故，认定违约行为。3.甲方未按约定时间支付工程款，认定违约行为。4.甲方未按约定支付延期违约金或逾期付款违约金，认定违约行为。5.乙方未按约定标准进行施工，认定违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指委托乙方进行施工的一方。2.乙方：指承担施工任务的一方。3.工程预算：指完成本工程所需的费用总额。4.工期：指合同约定的工程开始和结束的时间。5.质量保证金：为确保工程质量，由甲方按约定比例收取的一定金额。6.违约金：违反合同约定时，按约定比例支付的金额。7.争议解决：解决合同履行过程中发生的争议的方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商确定延期事宜，并根据延期违约金计算公式支付违约金。2.工程质量问题：解决办法：乙方负责修复或返工，并承担相应费用。3.甲方逾期支付工程款：解决办法：按照逾期付款违约金计算公式支付违约金，如有需要，双方可协商解除合同。4.乙方未按约定标准施工：解决办法：乙方按照甲方要求进行整改，直至符合合同约定标准。五、所有应用场景：1.建筑工程施工合同2.土木工程施工合同3.装饰装修工程合同4.园林绿化工程合同5.机电设备安装工程合同6.房屋修缮工程合同7.市政工程施工合同8.其他需要委托施工的工程场景。一、附件列表：1.工程设计方案2.工程预算明细3.施工材料清单4.施工进度计划5.安全生产措施方案6.工程验收标准及方法7.质量保证金支付凭证8.补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按约定的时间完成工程，或甲方未按约定的时间支付工程款。2.乙方未严格按照国家相关法律法规及行业标准进行施工，或使用假冒伪劣材料。3.乙方未征得甲方同意随意更改设计方案。4.乙方未保证施工材料的真实性。5.工程验收不合格，乙方未负责无偿返工。三、法律名词及解释：1.发包方：房屋的所有人，负责支付工程款项，对工程质量进行验收。2.承包方：具备相关资质的施工单位，负责按照设计方案进行施工。3.工程验收：对完成的工程进行检查，以确保工程质量达到约定标准。4.违约金：违约方应支付给对方的一种经济赔偿。5.质量保证金：为确保工程质量，甲方保留的一部分工程款。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延