建筑施工合同模板示例

建筑施工合同模板示例合同编号：__________鉴于甲方为建设项目需要，委托乙方进行施工，双方为明确双方的权利义务，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。二、合同工期2.1工期自____年__月__日起至____年__月__日止，共计____天。2.2乙方应当按照约定的工期完成施工。如因乙方原因导致工程延期，乙方应当支付甲方违约金，违约金计算方式为：每日违约金金额为工程总价的千分之一。三、质量标准3.1乙方应当按照约定的工程内容和质量标准进行施工，保证工程质量符合国家相关法律法规和行业标准。3.2工程验收不合格的，乙方应当负责无偿修复，直至达到约定质量标准。四、合同价款及支付4.1双方确认，工程总价为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。4.2甲方支付乙方工程款的方式如下：（1）合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方工程总价的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程总价的30%；（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方工程总价的20%；（4）剩余的10%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。4.3乙方应当按照约定的进度完成施工，否则甲方有权暂停支付工程款。五、违约责任5.1乙方未按照约定的工期完成施工的，应当按照本合同第二条约定的违约金计算方式向甲方支付违约金。5.2乙方未按照约定的质量标准完成施工的，乙方应当负责无偿修复，并承担因修复导致的直接损失。5.3甲方未按照约定的期限支付工程款的，应当按照同期银行贷款利率支付乙方利息。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且甲方支付完毕全部工程款之日终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________甲方代表（签字）：______________乙方代表（签字）：______________签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案3.材料及设备清单4.工程量清单5.质量验收标准6.安全施工规定7.付款凭证8.验收报告9.工程变更通知书10.双方签署的补充协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付工程款，认定为违约行为。2.乙方未按约定工期完成施工，认定为违约行为。3.乙方未达到约定质量标准，认定为违约行为。4.甲方未按约定提供施工条件，导致乙方无法按时完成施工，认定为违约行为。5.乙方未按约定使用合格材料和设备，认定为违约行为。6.双方未按约定解决争议，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.建筑施工合同：指甲方委托乙方进行建筑施工，明确双方权利义务的协议。2.工期：双方约定的完成施工的时间期限。3.工程总价：双方约定的完成工程所需支付的总金额。4.违约金：违反合同约定的一方按照约定或法律规定向另一方支付的赔偿金。5.工程验收：对完成施工的工程进行质量、安全、功能等方面的检查。6.质量保证金：为确保工程质量，双方约定保留的一部分款项。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定时间支付工程款。解决办法：乙方应及时与甲方沟通，催促甲方支付工程款，必要时可依法申请诉讼或仲裁。2.问题：乙方未按约定工期完成施工。解决办法：甲方有权要求乙方加快施工进度，必要时可依法要求乙方支付违约金。3.问题：工程质量不符合约定。解决办法：甲方有权要求乙方进行修复，直至达到约定质量标准。4.问题：发生争议无法协商解决。解决办法：双方可向有管辖权的人民法院提起诉讼或申请仲裁。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目，如住宅、商业、办公楼等。2.适用于土木