家庭装修工程协议纠纷判决

家庭装修工程协议纠纷判决合同编号：__________第一条工程内容（1）墙面翻新；（2）地面铺设；（3）天花板改造；（4）水电改造；（5）厨卫改造；（6）家具购买及安装；（7）灯具安装；（8）其他双方约定的装修项目。1.2乙方应按照本协议约定的标准、要求和时间完成工程。第二条工程质量2.1乙方应按照约定的质量标准、施工工艺和验收标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。2.2工程验收合格后，乙方应承担保修责任，保修期限自验收合格之日起计算。第三条工程进度3.1乙方应按照本协议约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。3.2甲方应按照约定时间提供施工场地、支付工程款等，确保工程顺利进行。第四条工程款支付4.1本工程款分为三次支付，具体支付时间和比例如下：（1）工程开工前，甲方支付乙方工程款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方工程款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程款的40%。4.2甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权暂停施工。乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权扣减相应的工程款。第五条违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本协议约定的工程款总额的10%。5.2若乙方施工质量、进度等不符合约定，甲方有权要求乙方及时整改，直至达到约定标准。第六条争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七条其他约定7.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议未尽事宜，双方可另行协商补充。甲方（业主）：__________乙方（装修公司）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计方案2.工程预算书3.材料采购清单4.施工进度计划5.工程验收标准6.保修条款7.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程，视为违约。2.乙方施工质量不符合约定，视为违约。3.甲方未按照约定时间支付工程款，视为违约。4.甲方提供的施工场地不符合约定，视为违约。5.双方未按照约定履行合同义务，导致合同无法履行或造成对方损失，视为违约。三、法律名词及解释：1.家庭装修工程：指对家庭住宅进行装修、翻新、改造等活动。2.甲方：指家庭装修工程的业主。3.乙方：指承担家庭装修工程的装修公司。4.工程款：指甲方支付给乙方的家庭装修工程费用。5.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。6.保修责任：指乙方在工程验收合格后，按照约定对工程质量承担的修复、更换等责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工期，如乙方原因导致延误，乙方应承担相应的违约责任。2.施工质量问题：解决办法：甲方应及时提出质量问题，乙方应及时整改，直至达到约定标准。3.工程款支付问题：解决办法：双方按照约定时间支付工程款，如甲方未支付，乙方有权暂停施工；如乙方未支付，甲方有权扣减相应的工程款。4.施工场地不符合约定：解决办法：甲方应提供符合约定的施工场地，如不符合，乙方有权要求甲方整改。五、所有应用场景：1.家庭住