2024版电力工程劳务承包合同

编号：__________2024版电力工程劳务承包合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版电力工程劳务承包合同合同目录第一章：总则1.1合同当事人1.2合同签订依据1.3合同效力1.4合同解除1.5合同争议解决第二章：工程概况2.1工程简介2.2工程地点2.3工程规模2.4工程投资第三章：劳务承包范围3.1承包内容3.2承包方式3.3承包期限3.4承包价款第四章：劳务人员管理4.1劳务人员招聘4.2劳务人员培训4.3劳务人员工资福利4.4劳务人员劳动保护第五章：质量与安全5.1工程质量标准5.2质量控制措施5.3安全生产要求5.4安全事故处理第六章：工期与进度6.1工程工期6.2进度计划6.3工期延误责任第七章：材料与设备7.1材料供应7.2设备租赁7.3材料与设备质量第八章：费用与支付8.1合同价款8.2付款方式8.3进度付款8.4竣工付款第九章：违约责任9.1承包人违约9.2发包人违约9.3违约责任处理第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一章：合同的变更与解除11.1合同变更11.2合同解除第十二章：合同的终止与验收12.1合同终止12.2工程验收第十三章：其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力第十四章：附则14.1合同效力14.2合同修改和补充14.3合同解除14.4合同争议解决14.5合同签订地点和日期合同编号202401第一章：总则1.1合同当事人1.1.1发包人：__________1.1.2承包人：__________1.2合同签订依据1.2.1《中华人民共和国合同法》1.2.2《中华人民共和国建筑法》1.2.3其他相关法律法规1.3合同效力1.3.1合同自双方签字盖章之日起生效1.3.2合同履行期限为：__________1.4合同解除1.4.1双方协商一致解除合同1.4.2合同解除后，承包人应按约定办理相关手续1.5合同争议解决1.5.1双方应友好协商解决合同争议1.5.2协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼第二章：工程概况2.1工程简介2.1.1工程名称：__________2.1.2工程性质：__________2.2工程地点2.2.1工程位于：__________2.3工程规模2.3.1工程规模描述：__________2.4工程投资2.4.1工程总投资：__________第三章：劳务承包范围3.1承包内容3.1.1承包范围描述：__________3.2承包方式3.2.1承包方式：__________3.3承包期限3.3.1承包期限：__________3.4承包价款3.4.1承包价款：__________第四章：劳务人员管理4.1劳务人员招聘4.1.1承包人负责招聘劳务人员4.1.2劳务人员应具备的条件：__________4.2劳务人员培训4.2.1承包人负责对劳务人员进行培训4.3劳务人员工资福利4.3.1承包人应按时足额支付劳务人员工资4.3.2劳务人员福利：__________4.4劳务人员劳动保护4.4.1承包人应提供劳动保护措施第五章：质量与安全5.1工程质量标准5.1.1工程质量标准：__________5.2质量控制措施5.2.1承包人应制定质量控制措施5.3安全生产要求5.3.1承包人应遵守安全生产规定5.4安全事故处理5.4.1安全事故处理程序：__________第六章：工期与进度6.1工程工期6.1.1工程计划工期：__________6.2进度计划6.2.1承包人应制定进度计划6.3工期延误责任6.3.1工期延误的责任及处理：__________第八章：费用与支付8.1合同价款8.1.1合同总价：__________8.1.2合同价款的确定：__________8.2付款方式8.2.1付款方式：__________8.3进度付款8.3.1进度付款的比例和时间：__________8.4竣工付款8.4.1竣工付款的条件和时间：__________第九章：违约责任9.1承包人违约9.1.1承包人违约的情形：__________9.1.2违约责任：__________9.2发包人违约9.2.1发包人违约的情形：__________9.2.2违约责任：__________9.3违约责任处理9.3.1违约责任的处理程序：__________第十章：争议解决10.1争议解决方式10.1.1争议解决方式：__________10.2仲裁10.2.1仲裁机构：__________10.3诉讼10.3.1诉讼法院：__________第十一章：合同的变更与解除11.1合同变更11.1.1合同变更的条件：__________11.1.2变更程序：__________11.2合同解除11.2.1合同解除的条件：__________11.2.2解除程序：__________第十二章：合同的终止与验收12.1合同终止12.1.1合同终止的条件：__________12.1.2终止后的处理：__________12.2工程验收12.2.1验收标准：__________12.2.2验收程序：__________第十三章：其他约定13.1保密条款13.1.1保密信息：__________13.1.2保密期限：__________13.2知识产权保护13.2.1知识产权的保护：__________13.3不可抗力13.3.1不可抗力的认定：__________13.3.2不可抗力的后果处理：__________第十四章：附则14.1合同效力14.1.1合同的生效：__________14.1.2合同的失效：__________14.2合同修改和补充14.2.1合同修改和补充的方式：__________14.3合同解除14.3.1合同解除的条件和程序：__________14.4合同争议解决14.4.1争议解决的途径：__________14.5合同签订地点和日期14.5.1签订地点：__________14.5.2签订日期：__________发包人（盖章）：__________承包人（盖章）：__________签订日期：__________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需材料的供应商。乙方应使用甲方指定的材料供应商提供的材料，并按照甲方的要求进行施工。2.甲方监督权甲方有权对工程的进度、质量、安全等方面进行监督。乙方应接受甲方的监督，并按照甲方的要求进行调整和改进。3.甲方变更权甲方有权根据工程实际情况对工程内容、工程量、工程进度等进行变更。乙方应按照甲方的变更要求进行调整，并承担因变更产生的额外费用。4.甲方验收权甲方有权对工程进行验收。工程完成后，乙方应按照甲方的要求进行验收，并承担因验收不合格产生的整改费用。5.甲方支付方式变更权甲方有权根据工程进度、质量等情况变更支付方式。乙方应按照甲方的要求接受支付方式的变化。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方自主选择材料供应商乙方有权自主选择工程所需材料的供应商。甲方不得干涉乙方的材料采购行为，但乙方应保证所采购材料的质量符合工程要求。2.乙方施工自主权乙方有权根据工程实际情况自主调整施工方案和进度。甲方不得干涉乙方的施工行为，但乙方应保证工程质量符合合同要求。3.乙方安全责任乙方应对工程施工过程中的安全负责。乙方应采取必要的安全措施，确保工程施工过程中的安全，防止事故发生。4.乙方质量保证乙方应对工程质量承担责任。工程完成后，乙方应保证工程质量符合合同约定，并承担因质量问题产生的整改费用。5.乙方进度控制权乙方有权根据工程实际情况控制工程进度。甲方不得要求乙方提前或延后完成工程，但乙方应按照合同约定的工期完成工程。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介的职责第三方中介应负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的问题。第三方中介应公正、中立地处理甲乙双方的事务。2.第三方中介的报酬第三方中介的报酬由甲乙双方协商确定。报酬支付方式、支付时间等应在合同中明确约定。3.第三方中介的保密义务第三方中介应对合同履行过程中获悉的甲乙双方的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经甲乙双方同意不得泄露给第三方。4.第三方中介的回避义务第三方中介在处理合同事务时，若存在利害关系，应主动回避。避免因第三方中介的不当行为导致甲乙双方产生损失。5.第三方中介的责任限制第三方中介仅负责协调、协助处理合同事务，不承担合同履行过程中的法律责任。甲乙双方应自行承担合同履行过程中的法律风险。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.工程量清单3.材料供应合同4.设备租赁合同5.劳务人员名单6.质量控制计划7.安全施工方案8.进度计划9.付款凭证10.验收报告二、违约行为及认定：1.承包人违约未按约定完成工程工程质量不符合标准未按时支付劳务人员工资未提供劳动保护措施2.发包人违约未按约定支付合同价款未提供施工场地和条件未履行监督职责未同意合理的工程变更3.违约行为的认定违约行为的认定标准违约责任的承担方式违约行为的证明和证实三、法律名词及解释：1.合同法合同的定义合同的成立要件合同的履行原则2.建筑法建筑项目的许可施工许可的条件建筑工程的质量要求3.劳动法劳务人员的权益保障劳动报酬的支付劳动安全保障四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误原因分析解决方案进度调整措施2.工程质量问题质量问题