建设工程施工合同的主要作用(2024版)

编号：__________建设工程施工合同的主要作用(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建设工程施工合同的主要作用(2024版)合同目录第一章：合同主体1.1发包人1.2承包人1.3监理人1.4设计人第二章：合同标的2.1工程概况2.2工程地点2.3工程内容2.4工程量第三章：合同价格3.1合同总价3.2工程变更价款3.3工程量价款3.4合同价款的支付与结算第四章：合同工期4.1工期要求4.2工期延期4.3工期提前4.4工期延误的责任第五章：质量与标准5.1工程质量5.2工程标准5.3质量检验5.4质量问题的处理第六章：施工组织与管理6.1施工组织设计6.2施工现场管理6.3施工进度计划6.4施工安全与环保第七章：材料与设备7.1材料供应7.2材料质量7.3设备供应7.4设备质量第八章：变更与解除8.1合同变更8.2合同解除8.3变更与解除的责任第九章：违约责任9.1发包人的违约责任9.2承包人的违约责任9.3监理人的违约责任9.4设计人的违约责任第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼10.4争议解决的费用第十一章：合同的生效、变更与终止11.1合同的生效条件11.2合同的变更11.3合同的终止11.4合同终止后的义务第十二章：合同的附则12.1合同的解释12.2合同的修订12.3合同的附件第十三章：合同的争议解决13.1争议解决的方式13.2仲裁13.3诉讼13.4争议解决的费用第十四章：其他约定14.1保密条款14.2知识产权保护14.3不可抗力14.4法律适用与争议解决合同编号_________第一章：合同主体1.1发包人：指根据本合同规定，具有工程发包权利的法人或其他组织。1.2承包人：指根据本合同规定，具有工程承包权利的法人或其他组织。1.3监理人：指由发包人指定的，对工程质量、安全、进度等进行监督管理的法人或其他组织。1.4设计人：指根据本合同规定，负责工程设计的法人或其他组织。第二章：合同标的2.1工程概况：指本合同所涉及的工程的基本情况，包括工程名称、工程地点、工程规模等。2.2工程地点：指本合同所涉及的工程的施工地点。2.3工程内容：指本合同所涉及的工程的施工内容，包括土建、安装、装修等。2.4工程量：指本合同所涉及的工程的施工量，包括工程量清单中列明的各项工程量。第三章：合同价格3.1合同总价：指承包人完成本合同所涉及的工程，按照合同约定应支付的总价款。3.2工程变更价款：指因工程变更导致合同价款的调整。3.3工程量价款：指根据实际完成的工程量，按照合同约定的单价计算的价款。3.4合同价款的支付与结算：指发包人按照合同约定，向承包人支付合同价款的方式和时间。第四章：合同工期4.1工期要求：指本合同所涉及的工程的计划工期，包括开工日期和竣工日期。4.2工期延期：指因承包人原因导致工程不能在合同约定的工期内完成的，应当承担相应的违约责任。4.3工期提前：指因发包人原因导致工程需要在合同约定的工期之前完成的，双方协商确定提前完成的时间和费用。4.4工期延误的责任：指因发包人或承包人原因导致工程工期延误的，应当承担相应的违约责任。第五章：质量与标准5.1工程质量：指本合同所涉及的工程的施工质量，应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。5.2工程标准：指本合同所涉及的工程的施工标准，应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。5.3质量检验：指对工程质量进行检验、检测和验收的活动，包括施工过程中的自检、互检、专检和竣工验收。5.4质量问题的处理：指对工程质量问题进行处理的活动，包括问题的识别、分析、解决和记录。第六章：施工组织与管理6.1施工组织设计：指承包人根据本合同所涉及的工程特点和施工条件，编制的施工组织设计文件。6.2施工现场管理：指承包人对施工现场进行管理，确保施工现场的安全、环保和秩序。6.3施工进度计划：指承包人根据本合同所涉及的工程施工要求，编制的施工进度计划。6.4施工安全与环保：指承包人应遵守国家有关施工安全和环境保护的法律法规、行业标准和合同约定，确保施工现场的安全和环保。第七章：材料与设备7.1材料供应：指承包人根据本合同所涉及的工程施工需要，向发包人供应的材料。7.2材料质量：指供应的材料应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。7.3设备供应：指承包人根据本合同所涉及的工程施工需要，向发包人供应的设备。7.4设备质量：指供应的设备应符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。第八章：变更与解除8.1合同变更：指合同履行过程中，由于不可抗力、政策调整等原因，需要对合同内容进行修改或补充。8.2合同解除：指合同履行过程中，由于不可抗力、政策调整等原因，导致合同无法继续履行，双方协商一致解除合同。8.3变更与解除的责任：根据变更或解除的原因，按照合同约定和法律法规规定，承担相应的责任。第九章：违约责任9.1发包人的违约责任：发包人未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。9.2承包人的违约责任：承包人未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。9.3监理人的违约责任：监理人未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。9.4设计人的违约责任：设计人未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。第十章：争议解决10.1争议解决方式：合同双方发生争议时，可以选择协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。10.2仲裁：双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁。10.3诉讼：双方同意将争议提交人民法院进行诉讼。10.4争议解决的费用：根据争议解决方式，双方负担相应的费用。第十一章：合同的生效、变更与终止11.1合同的生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同的变更：合同履行过程中，双方可以协商变更合同内容。11.3合同的终止：合同履行完成后，合同自动终止。11.4合同终止后的义务：合同终止后，双方应按照合同约定履行后续义务。第十二章：合同的附则12.1合同的解释：本合同的解释权归合同双方所有。12.2合同的修订：合同履行过程中，双方可以协商修订合同。12.3合同的附件：合同附件包括合同履行过程中涉及的相关文件。第十三章：合同的争议解决13.1争议解决的方式：合同双方发生争议时，可以选择协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。13.2仲裁：双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁。13.3诉讼：双方同意将争议提交人民法院进行诉讼。13.4争议解决的费用：根据争议解决方式，双方负担相应的费用。第十四章：其他约定14.1保密条款：双方应对合同履行过程中的商业秘密和敏感信息予以保密。14.2知识产权保护：双方应尊重并保护对方在合同履行过程中产生的知识产权。14.3不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方应协商解决。14.4法律适用与争议解决：本合同适用中华人民共和国法律，双方同意将争议提交仲裁委员会或人民法院解决。（发包人签字）（承包人签字）（监理人签字）（设计人签字）签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商：甲方有权指定承包人使用其指定的材料供应商。如甲方指定材料供应商，承包人应按照甲方的要求进行采购，并承担因使用指定供应商材料而产生的风险和责任。1.2甲方监督权：甲方有权对施工过程进行监督，包括但不限于施工质量、安全、进度等方面。甲方有权要求承包人提供施工进度报告、质量检测报告等相关文件，承包人应予以配合。1.3甲方变更权：甲方在合同履行过程中，有权根据实际情况对工程内容、工程量、工期等进行变更。甲方应提前通知承包人，并按照合同约定的变更程序进行变更。1.4甲方解除权：在合同履行过程中，如乙方严重违约，甲方有权解除合同。解除合同后，甲方有权要求乙方承担违约责任，并赔偿因此给甲方造成的损失。1.5甲方索赔权：如乙方未按照合同约定履行义务，导致甲方损失的，甲方有权向乙方提出索赔。甲方应在知道或应当知道损失发生之日起一定时间内向乙方提出索赔要求，并提供相关证据。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量保证：乙方应对施工质量负责，确保工程质量符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。如工程质量不符合约定，乙方应承担修复、返工等责任，并承担因此给甲方造成的损失。2.2乙方进度保证：乙方应按照合同约定的工期完成工程。如乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。乙方应提前通知甲方，并采取措施加快施工进度。2.3乙方安全责任：乙方应负责施工现场的安全管理，确保施工过程中的人员安全和设施完好。如因乙方原因导致安全事故发生，乙方应承担相应的法律责任和赔偿责任。2.4乙方保密义务：乙方应对合同履行过程中的商业秘密和敏感信息予以保密，未经甲方同意，不得向第三方披露。2.5乙方知识产权保护：乙方应尊重并保护甲方在合同履行过程中产生的知识产权，不得侵犯甲方的知识产权。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责：第三方中介应按照合同约定，履行监理、验收等职责，并公正、客观地处理合同履行过程中的争议。3.2第三方中介的选定：甲方和乙方应共同选定第三方中介。如双方无法达成一致，可协商确定。3.3第三方中介的费用：第三方中介的费用由甲方和乙方按照约定承担。如无约定，双方可协商承担。3.4第三方中介的独立性：第三方中介在履行合同过程中，应保持独立性，不受甲方和乙方的影响。3.5第三方中介的决定：第三方中介在履行监理、验收等职责时，作出的决定应及时通知甲方和乙方。甲方和乙方应按照第三方中介的决定执行。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.材料供应清单3.设备供应清单4.施工组织设计文件5.施工现场管理规范6.施工进度计划7.质量检测报告8.安全事故应急预案9.保密协议10.知识产权保护协议11.第三方中介选定协议12.合同变更协议13.合同解除协议14.争议解决协议二、违约行为及认定：1.甲方未按合同约定履行义务，如未按时支付合同价款、未提供施工场地等。2.乙方未按合同约定履行义务，如工程质量不符合标准、工期延误等。3.监理人未按合同约定履行义务，如未及时发现和处理质量问题、安全问题等。4.设计人未按合同约定履行义务，如设计方案不符合要求、设计变更未及时通知等。5.第三方中介未按合同约定履行义务，如监理不公正、验收不客观等。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方为实现一定目的，明确相互权利义务的协议。2.违约行为：违反合同约定的行为。3.工期延误：因乙方原因导致工程不能在合同约定的工期内完成。4.质量问题：工程质量不符合国家相关法律法规、行业标准和合同约定。5.违约责任：违反合同约定应承担的法律责任。6.争议解决：解决合同履行过程中发生的争议的方法和程序。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程量争议：按实际完成工程量进行测量，双方签字确认，作为结算依据。2.材料质量问题：对不合格材料进行更换，并要求供应商承担相应责任。3.设备故障：