国开建设监理综合练习1-10试题及答案

建设建立综合练习6一、单项选择题1．按照建设工程监理（C）的要求，工程监理企业在维护业主的合法权益时，不能损害被监理方的合法权益。A．服务性B．科学性C．公正性D．独立性2．建设工程监理的（A）是监理单位。A．行为主体B．行为客体C．对象D．责任主体3．新设立的工程监理企业申请资质，应当（D）A．到工商行政管理部门登记注册并取得企业法人营业执照即可B．到工商行政管理部门登记注册并取得企业法人营业执照，同时办理资质申请手续C．先到建设行政主管部门办理资质申请手续，然后到工商行政管理部门登记注册并取得企业法人营业执照D．先到工商行政管理部门登记注册并取得企业法人营业执照，然后到建设行政主管部门办理资质申请手续4．（C）不是建设工程监理规划的编写依据。A．监理合同B．监理大纲C．施工招标文件D．建设工程合同5．“复核或从施工现场直接获取工程计量的有关数据并签署原始凭证”是（D）的基本职责。A．总监理工程师B．专业监理工程师C．驻地监理工程师D．监理员6．（B）就是预先分析目标偏离的可能性，并拟定和采取各项预防性措施，以使计划目标得以实现。A．全面控制B．主动控制C．被动控制D．反馈控制7．监理工程师所进行的工程质量主动控制活动是（A）。A．审查分包单位资质B．核查工程预检C．分项工程验收D．隐蔽工程检查8．我国《担保法》规定，保证担保，是指（C）约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的法律行为A．保证人与债务人B．债务人与债权人C．保证人与债权人D．债务人与国家机关9．受要约人对要约内容的实质性变更，是指有关合同的（A）变更。A．标的B．不包括数量和质量C．不包括价格或报酬D．不包括违约责任10．《合同法》关于违约金及损失赔偿的规定是（D）。A．约定的违约金低于造成损失的，不予增加B．约定的违约金高于造成损失的，予以减少C．约定的违约金高于造成损失的，予以适当减少D．约定的违约金过分高于造成损失的，当事人可以请求人民法院予以适当减少11．法律规定，招标人在评标、定标过程中（B）。A．招标人应根据评标委员会推荐的中标人名单中确定中标人B．招标人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人C．招标人不得授权评标委员会直接确定中标人D．评标委员会有权直接确定中标人12．委托监理合同中，乙方享有各种权利中包括（A）。A．获得酬金的权利B．不包括获得奖金的权利C．不包括终止合同的权利D．不包括甲方与第三方签订承包合同时可行使的权利13．施工项目竣工验收时，承发包双方的责任是（A）。A．工程项目未经验收或验收不合格，不得交付费用B．工程项目未经验收时，双方达成协议的可以交付使用C．工程项目未经验收时，而发包人自动进入使用的，由此发生的质量问题，仍由承包人承担责任D．工程项目未经验收，发包人自动使用后，发生质量问题，由承发包双方共同承担责任14．施工索赔事件发生后，承包人应在（C）提出索赔报告书。A．索赔发生后28天内B．索赔意向书提交后的28天内必须向工程师提交索赔报告书C．索赔意向书提交后28天内，或者工程师同意的合理时间（一般为28天），提交正式索赔报告D．索赔意向书提交后的56天必须提交索赔报告15．《招标投标法》规定，政府行政主管部门对招标投标的监督过程中（D）。A．可派员主持开标会B．成为标委员会成员C．有权否决评标结果D．不得以任何形式干涉招标人依法选择中标人的活动16．（D）是进行工程项目质量控制的基础。A．质量检验评定标准B．合同文件C．设计文件D．质量数据E．质量评定资料F．工程验收资料17．工程项目质量控制的基本原则是（A）。A．精心施工，质量第一B．质量第一，用户至上C．以预防为主，防患于未然D．坚持质量标准，严格检查18．通过工程建设形成的工程项目的质量，应满足用户从事生产、生活所需要的功能和使用价值，符合设计要求和（B）。A．质量评定标准B．合同规定的质量标准C．规范规定的标准D．环境协调性要求19．施工机械设备的（A）是选择机械设备的依据之一，要能满足施工要求和保证质量。A．主要性能参数B．产品生产厂家的资质和信誉C．产品质量D．产品价格20．人是影响工程质量的因素之一，对人的控制应从确保质量的目的出发，本着（D）原则来控制人的使用。A．专业对口B．发挥技术专长C．调动积极性D．量才适用、扬长避短21．监理单位在（D）的基础上，制定监理大纲并确定监理深度。A．确定施工承包单位B．协助施工承包单位建立质量体系C．审查施工承包单位的质量控制计划D．了解施工承包单位的管理水平及控制能力22．在施工过程的质量控制中，工程施工预检是指（C）。A．工程施工前对于投入品质量预先检验B．工程施工前对于分包单位资质进行预先检验C．工程施工前预先检查位置、轴线、标高、预埋件、预留孔洞位置和尺寸等D．某工序施工前对于前一工序施工质量进行预先检查23．在施工过程的质量控制中，工程质量预控是指（C）。A．在工程施工前，预先检查轴线、标高、预埋件、预留孔的位置以防止出现偏差B．在工程施工前，监理工程师制定工序控制流程，以防止工程质量失去控制。C．针对所设置的质量控制点，事先分析在施工中可能发生的隐患，提出相应对策D．在工程施工前，对影响质量的五大因素的控制24．事后质量控制是指（C）。A．隐蔽工程验收B．在完成施工过程中形成产品的质量控制C．单位工程的检查验收D．工程质量评定25．某高层建筑采用钢筋混凝土框架结构，施工中规定留置一定数量的试块进行质量检验，混凝土试块的试验费应由（B）支付。A．建设单位管理费B．建设单位的直接工程费C．施工单位的间接费D．施工单位的其他直接费26．土地使用权出让金是指（C）时，按规定支付的金额。A．建设项目通过划拨方式取得土地使用权B．建设项目通过出让土地使用权方式取得无限期土地使用权C．建设项目通过出让土地使用权方式取得有限期土地使用权27在设计阶段进行限额设计的最高限额是（A）。A．经批准的投资估算B．设计概算C．施工图预算D．规划阶段的投资估算28．采用可调总价合同，发包方承担（C）的风险。A．工程量因素B．工期因素C．通货膨胀因素D．成本因素29．如果把进度偏差与投资偏差联系起来，则进度偏差可表示为（A）与已完工程计划投资的差异。A．拟完工程计划投资B．已完工程实际投资C．未完工程计划投资D．已完工程计划投资30．某土方工程发包方提出的估计工程量为1500立方米，合同中规定土方工程单价为16元/立方米，实际工程量超过估计工程量10%时，调整单价。单价调为15元/立方米，结束时实际完成土方工程量为1800立方米，则土方工程款为（A）元。A．28650B．27000C．28800D．2850031．建立控制目标体系、明确现场监理组织机构中进度控制人员及其职责分工是监理工程师控制建设工程进度的（A）。A．组织措施B．技术措施C．经济措施D．合同措施32．网络图中同时存在n条关键线路，则n条关键线路的持续时间之和（A）。A．相同B．不相同C．有一条最长的D．以上都不对33．在工程网络计划中，判别关键工作的条件是（B）最小。A．自由时差B．总时差C．持续时间D．时间间隔34．双代号网络计划中，节点j的最早时间为7，工作i-j的持续时间为2。总时差为5，自由时差为3，则该节点j的最迟时间为A（）。A．9B．10C．11D．1235．网络计划工期优化一般通过压缩（D）来满足工期要求。A．机动时间B．计划工期C．工作持续时间D．关键工作的持续时间36．仅适用于工作从开始到结束的整个过程中进展速度均为固定不变的实际进度与计划进度比较的方法是（A）。A．匀速进展横道图比较法B．S形曲线比较法C．“香蕉”曲线比较法D．前锋线比较法37．在工程网络计划的执行过程中，监理工程师检查进度时，只发现某工作的实际进度比其计划进度拖后5天，影响工期2天，则该工作的总时差为（B）天。A．2B．3C．7D．538．施工进度检查的主要方法是（C）。A．调查法B．询问法C．对比法D．实测法39．监督工程师对施工现场存在严重问题的，应向（A）签发《责令暂停施工通知书》。A．建设单位及有关责任单位B．施工单位C．监理单位D．设计单位40．信息的时效性指的是（D）。A．合同时间内可用的信息B．现场提供的信息C．预定时间内可用的信息D．在有效时间内可用的信息二、多项选择题1．建设工程监理的主要内容是（BDE）。A．项目可行性研究B．控制建设工程的投资、建设工期和工程质量C．组织施工招标D．建设工程合同管理E．协调有关单位间的工作关系2．监理工程师不得在（ABCD）兼职。A．政府机关B．施工单位C．设备制造单位D．材料供应单位E．设计单位3．监理大纲、监理规划、监理实施细则的区别是（BCDE）。A．监理实施细则是开展监理工作的依据，而其他则不是开展监理工作的依据B．编写时间不同C．主持编写人身份不同D．内容范围不同E．内容粗细程度不同4．组织设计原则包括（ABDE）。A．权责一致B．专业分工与协作统一C．精简D．才职相称E．效率与弹性5．按照纠正措施或控制信息的来源，控制可分为（AC）。A．主动控制B．事前控制C．被动控制D．事中控制E．事后控制6．保证担保的保证人必须具有代为清偿债务能力的（AC）。A．法人B．国家机关C．其他组织D．学校、医院7．施工合同价款的计价方式通常为（AB）。A．固定价格合同B．成本加酬金合同C．不可调整价格合同D．单价合同8．监理招标的特点是（AC）。A．招标宗旨是对监理单位能力的选择。B．报价在选择中居于重要地位C．报价在选择中居于次要地位D．招标时，应采用公开招标9．抗辩权，是指在双务合同中，当事人一方有依法对抗对方要求的权利，不安抗辩权包括（BD）。A．经营状况不佳B．转移财产、抽逃资金，以逃避债方C．商业信誉不佳D．有丧失或者可能丧失履行债务能力的其他情形10．承诺，是指当事人一方对另一方发来的要约（AD）。A．受要约人作出同意要约的意思表示B．承诺的方式可以沉默的方式表示C．可以根据交易习惯作出表示D．不得通过行为的方式表示11．可调价格合同中合同价款调整的范围包括（AB）。A．国家法律、法规和政策变化影响合同价款B．工程造价管理部门公布的价格调整C．非承包人原因停水、停电、停气造成停工超过8小时D．但不包括双方约定的其他调整12．监理工程师在质量控制中应遵循的原则是（ACDEG）。A．以人为核心B．以施工过程控制为重点C．坚持“质量第一”D．预防为主E．科学、公正、守法F．狠抓五大因素控制G．坚持质量标准、严格检查，用数据说话13．属于监理工程师在施工阶段的事后质量控制任务的有（ACDFG）。A．审核竣工图及其他技术文件资料B．进行质量、技术鉴定C．组织试车运转D．整理工程技术文件资料并编目建档E．审核工程项目竣工决算F．组织对工程项目质量评定G．组织单位、单项工程竣工验收14．通常所说的技术管理中的几大支柱，即质量管理的主要活动包括（BCDE）。A．质量监督B．质量控制C．质量保证D．质量改进E．质量策划15．监理工程师对材料质量控制的内容有（ABDE）。A．材料的质量标准B．材料的质量检验C．材料的质量保证资料D．材料的选择E．材料的使用要求16．材料选择和使用不当均会严重影响响工程质量或造成质量事故，为此，必须针对工程特点，根据材料的（ADEF等方面综合考虑、慎重地选择和使用材料。A．性能B．品种C．质量检验数据D．质量标准E．适用范围F．对施工要求17．施工全过程的质量控制包括（AEF）。A．对投入的物质资源的质量控制B．对原材料的质量检验C．工程质量评定及验收D．隐蔽工程验收E．施工安装工艺过程的质量控制F．对工程产出品的质量控制18．施工阶段质量现场监督检查的内容包括（BCEFGH）。A．施工组织设计检查B．开工前的检查C．工序交接检查D．自检与复核E．隐蔽工程检查F．停工后复工的检查G．分项、分部工程完工后检查验证H．旁站监督或跟踪检查19．工程建设其他投资是由（ABC）构成。A．土地使用费B．与未来企业生产经营活动有关费用C．与建设项目有关的其他费用D．铺底流动资金E．预备费、固定资产投资方向调节税20．工程索赔费用的计算方法有（ABC）。A．实际费用法B．总费用法C．修正的总费用法D．公式法E．经验法21．施工阶段投资控制的主要措施有（ABCD）。A．组织措施B．经济措施C．技术措施D．合同措施E．法律措施22．下列关于我国现行工程变更价款的确定，说法正确的有（ACD）。A．合同中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包商提供适当的变更价格，经总监理工程师确认后执行B．工程变更价款需造价工程师确定后执行C．合同中已有适用于变更工程的价格，按合同已有的价格变更合同的价款D．合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照类似变更合同价款E．业主和承包商未能就工程变更价款等方面达成协议时，项目监理机构应提出一个暂定价格，作为临时支付工程款的依据。23．建设单位进度控制的计划系统包括（ABE）。A．工程项目前期工作计划B．工程项目建设总进度计划C．工程项目设计总进度计划D．工程项目施工总进度计划E．工程项目年度计划24．在网络计划中关键线路（ABC）。A．是工作总持续时间最长的线路B．是总时差最小工作的连线C．可能有若干条D．只有一条E．是固定不变的一条线路25．工程网络计划的计划工期确定方法是（BC）。A．当已规定要求工期时，计划工期小于要求工期B．当未规定要求工期时，计划工期等于计算工期C．当已规定要求工期时，计划工期不超过要求工期D．当未规定要求工期时，计划工期小于计算工期E．当已规定要求工期时，计划工期等于要求工期26．下述有关虚工作的说法正确的是（BCDE）。A．有工作内容B．不消耗资源C．不需要时间D．在绘制单代号网络图时可能有用E．在绘制双代号网络图时可能有用27．通过比较实际进度S形曲线和计划S形曲线，可以获得如下信息（ABCE）。A．工程项目实际进展状况B．工程项目实际进度超前或拖后的时间C．工程项目实际超额或拖后的任务量D．工程项目实际进度拖后的某项工作是否位于关键线路E．后期工程进度预测28．在某工程网络计划中，已知工作M的总时差为4天。如果在该网络计划的执行过程中发现工作M的持续时间延长了2天，而其他工作正常，则此时（AD）。A．不会使总工期延长B．既不影响其紧后工作，也不会影响其他后续工作C．工作M的总时差不变，自由时差减少2天D．工作M的总时差和自由时差各减少2天E．工作M的自由时差不变，总时差减少2天29．建设监理信息管理的基本任务有（ACDE）。A．及时掌握准确、完整的信息B．做好信息规划C．实施最有效控制D．进行合理决策E．依靠信息协调各方关系30．建立信息编码的原则有（ACD）。A．编码唯一B．应用广泛C．逻辑性强D．具有扩充性E．标准化

国开建设监理综合练习7试题及答案一、单项选择题1．下列各项活动中，（A）属于建设工程监理。A．质量、工期、投资控制B．质量、工期、施工成本控制C．制定设计文件并对设计目标控制D．确定工程项目总目标2．（B）是由建设工程监理要达到的基本目的决定的。A．服务性B．科学性C．独立性D．公正性3．与监理工程师职业道德相悖的是（D）。A．要求业主明确的授权B．要求承包商提供具体的施工技术方案C．同时参与两个项目的监理D．要求设计单位采用某种构配件4．监理规划的具体内容应具有（C）。A．独特性B．惟一性C．针对性D．现实性5．（D）是一名上级管理人员所直接管理的下级人数。A．管理层次B．组织结构C．管理机构D．管理跨度6．工程项目监理的目标是指（A）。A．投资目标、工期目标、质量目标B．控制投资、控制工期、控制质量C．控制投资、控制工期、控制质量、合同管理、组织协调D．依法经营、高标准服务7．监理工程师在目标控制的每个循环中，都应当做好（A）环节工作，它是保证实际产出符合计划要求的第一步关键工作。A．投入控制B．转换控制C．评价对比D．纠正偏差8．我国《担保法》规定，禁止抵押的财产有（C）。A．抵押人依法有权处分的国有土地使用权B．抵押人所有的房屋和其他地上定着物C．土地所有权D．抵押人所有的机器9．我国《合同法》规定，承诺人应当以（A）作出承诺。A．应当以通知的方式B．必须以通知的方式C．不得根据交易习惯D．不可以通过行为10．《合同法》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，应当承担（A）。A．赔偿损失B．不再继续履行C．不得采取补救措施D．恢复原状11．《招标投标法》规定，政府行政主管部门对招标投标的监督过程中（D）。A．可派员主持开标会B．成为评标委员会成员C．有权否决评标结果D．不得以任何形式干涉招标人依法选择中标人的活动12．委托监理合同中“额外工作”是指（D）。A．委托监理合同中，必然出现的乙方的工作B．委托监理合同中，正常工作的组成部分C．由于乙方自己的原因而终止监理业务的工作D．正常工作和附加工作以外的工作，或非乙方自己的原因而暂停或终止监理业务其善后工作及恢复监理业务的工作13．关于施工检验过程中，须重新检验时，工程师不能按时参加验收的（D）。A．工程师未能提出延期检验要求时，承包人不得自行验收B．承包人自行组织验收的，发包人有权不承认验收记录C．工程师不能按时参加验收，须在验收前48小时向承包人提出书面延期要求，延期不能超过4天。D．工程师未能按时提出延期要求，不参加验收，承包人可自行组织验收，发包方应承认验收记录14．工程师处理施工索赔时，承包人应提交下列证明材料（A）。A．合同文件B．不包括合同履行过程中双方往来的信函C．不包括工程照片D．不包括汇率变化表15．在合同权利义务终止的原因中，（A）是最主要和最理想的原因。A．债务清偿B．合同解除C．免除债务D．债务抵销16．工程项目的质量控制，包括业主方面的质量控制、承建商方面的质量控制和（C）的质量控制。A．主管理部门B．建设银行C．政府D．社会监理17．监理工程师控制质量的目的是（A）。A．维护业主的建设意图，保证投资的经济效益B．维护社会公共利益C．保证技术法规和标准的贯彻执行D．体现政府对工程项目的管理职能18．工程项目质量控制的基本原则是（A）A．精心施工，质量第一B．质量第一，用户至上C．以预防为主，防患于未然D．坚持质量标准，严格检查19．质量体系认证是（B）向建设单位证明其具有保证工程质量能力的有力证据。A．监理工程师B．承包方C．认证机构20．合理的质量是（A）所达到的最佳功能和质量水平。A．一定投资限额下B．一定技术条件限制下C．一定进度要求下D．满足业主需求的前提下21．（C）是确定工程项目质量目标水平、反映业主建设意图、编制设计文件的主要依据。A．可行性研究报告B．设计大纲C．设计纲要D．设计招标文件22．在工程项目建设的施工阶段，每一项工程开始施工前，都必须在施工单位做好施工准备后，提出“开工申请单”，经（B）审查，确认其施工准备达到了满意的程度并予以签署同意后，方可开始施工。A．业主或建设单位B．监理工程师C．质量监督站D．政府主管部门23．目测检查法的手段可归纳为看、摸、敲、（A）四个字。A．听B．套C．照D．感24．事后质量控制是指（C）。A．隐蔽工程验收B．在完成施工过程中形成产品的质量控制C．单位工程的检查验收D．工程质量评定25．控制项目投资最有效的手段是（D）。A．组织措施B．经济措施C．合同与信息管理D．技术与经济相结合26．在建安工程费中规费包括（D）。A．措施费、社会保障费、安全施工费B．措施费、管理费C．社会保障费、住房公积金、危险作业意外伤害保险、工程定额测定费及工程排污费27．采用扩大单价法编制工程概算时，主要的编制依据是（B）。A．单位估价表B．扩大单位估价表C．概算指标D．估算指标28．工程变更由（B）审查批准。A．业主B．监理工程师C．承包商D．造价工程师29．某土方工程发包方提出的估计工程量为1500立方米，合同中规定土方工程单价为16元/立方米，实际工程量超过估计工程量10%时，调整单价。单价调为15元/立方米，结束时实际完成土方工程是为1800立方米，则土方工程款为（A）元。A．28650B．27000C．28800D．2850030．监理工程师进行投资控制，纠偏的主要对象为由于（A）引起工程投资的偏差。A．业主原因和设计原因B．物价上涨原因C．施工原因D．客观原因31．编制进度控制工作细则，指导监理人员实施进度控制控制建设工程进度的（A）。A．技术措施B．组织措施C．经济措施D．合同措施32．（B）为零的工作肯定在关键线路上。A．自由时差B．总时差C．持续时间D．以上三者均33．在工程网络计划执行过程中，当某项工作的总时差刚好被全部利用时，则不会影响（C）。A．其紧后工作的最早开始时间B．其后续工作的最早开始时间C．其紧后工作的最迟开始时间D．本工作的最早完成时间34．已知工程网络计划中某工作有4项紧后工作，这些紧后工作的最迟开始时间分别为第18天、第20天、第21天和第23天。如果该工作的持续时间为6天，则其开始节点的最迟时间可能为第（A）天。A．12B．14C．15D．1735．进度计划工期优化时，当所有关键工作的持续时间都已达到最短持续时间，而计算工期仍不满足要求工期时，应（B）或重新审定要求工程。A．继续工期优化B．对计划的原技术、组织方案进行调整C．找出新的关键线路并压缩时间D．增加资源投入，使工期缩短36．当利用S形曲线进行实际进度与计划进度比较时，如果实际进展点落在计划S形曲线的右侧，则通过比较可以获得的信息是（D）。A．工作实际进度超前的时间和超额完成的任务量B．工程项目实际进度超前的时间和超额完成的任务量C．工作实际进度拖后的时间和拖欠的任务量D．工程项目实际进度拖后的时间和拖欠的任务量37．已知工程网络计划中某工作的自由时差为3天，总时差为6天。监理工程师在检查进度时发现只有该工作实际进度拖延，且影响工期2天，则该工作实际进度比计划进度拖欠（A）天。A．8B．6C．5D．338．施工阶段进度控制工作细则是以（B）为指导而进一步编制的。A．监理大纲B．监理规划C．监理方案D．监理报告39．竣工验收前，监理单位应出据（B）提交给建设单位。A．建设工程质量检查报告B．建设工程竣工验收监理评估报告C．建设工程质量施工单位竣工验收报告D．工程竣工验收报告40．依据监理的目标划分，信息的分类应该有（B）。A．项目内部信息和外部信息B．投资控制、进度控制、质量控制信息及合同管理信息C．固定信息和流动信息D．生产性、技术性二、多项选择题1．建设工程监理的性质包括（BCD）。A．强制性B．科学性C．独立性D．公正性E．服务性2．乙级工程监理企业必须满足（ACE）等条件。A．取得监理工程师注册证书的人员不少于15人B．高级工程师和高级建筑师不少于10人C．企业技术负责人应当取得监理工程师注册证书D．高级经济师不少于2人E．注册资本不少于50万元人民币3．（ADE）共同构成监理工作文件。A．监理规划B．监理业务手册C．监理合同D．监理大纲E．监理实施细则4．直线制监理组织结构具有（BCE）特点。A．有利于发挥职能部门的专家作用B．命令统一，责任分明，便于上级对下级领导C．宜于快速决策，提高办事效率D．利于减少决策失误E．为领导者发挥主观能动性、创造性提供条件5．对建设监理三大目标的控制措施包括（ABCD）。A．组织措施B．合同措施C．经济措施D．技术措施E．质量措施6．《担保法》规定，可以抵押的财产为（AC）。A．抵押人依法有权处分的国有土地使用权B．国有土地所有权C．抵押人所有房屋D．汇票、债券等所有证券7．工程师的职责是（AB）。A．委派具体管理人员B．发布指令、通知C．工程师无权处理索赔D．有权裁定8．工程施工招标项目，在开标会议上发现有下列情况之一的，应宣布投标书为废标（AC）。A．投标书未按招标文件中规定封记的B．投标报价超过合理范围的C．逾期送达的标书D．施工方案不先进9．《合同法》规定，当事人就有关合同内容约定不明确的，可以适用下列规定（AD）。A．质量要求不明确的，按照国家标准、行业标准履行B．价款或报酬不明确的，按照履行合同时签订地的市场价格履行C．履行地点不明确，给付货币的，在给付货币的一方所在地履行D．履行地点不明确，交付不动产的，在不动产所在地履行10．要约人发出要约后，要约失效的情形有（AD）。A．要约人依法撤销要约B．受要约人对要约的内容作出非实质性变更C．受要约人发出拒绝要约的通知D．承诺期限届满，受约人未作出承诺11．发包人承担违约责任的方式为（AB）。A．支付违约金B．继续履行C．不包括赔偿损失D．不包括顺延工期12．（BDEG）是质量管理工作的四大支柱。A．质量体系B．质量策划C．质量方针D．质量控制E．质量保证F．质量目标G．质量改进13．监理工程师对材料质量控制的内容有（ABDE）。A．材料的质量标准B．材料的质量检验C．材料的质量保证资料D．材料的选择E．材料的使用要求14．材料选择和使用不当均会严重影响工程质量或造成质量事故，为此，必须针对工程特点，根据材料的（ADEF）等方面综合考虑、慎重地选择和使用材料。A．性能B．品种C．质量检验数据D．质量标准E．适用范围F．对施工要求15．在施工阶段进行工程项目质量控制主要是监督施工单位形成的产品（AB）。A．是否按图施工B．是否达到合同文件规定的质量要求C．是否达到技术规范的要求D．是否达到质量评定标准的要求16．施工阶段影响工程质量的因素主要有（ABEFG）。A．环境B．材料、半成品、构配件等C．决策情况D．施工图纸E．施工人员F．机构设备G．施工方案、方法和工艺H．气候与气象17．监理工程师对施工过程中的质量检查包括（ACDEF）。A．操作质量的巡视检查B．生产班组完成工序的自检与互检的检查C．工序质量交接检查D．隐蔽验收检查E．工程施工预检F．成品保护质量检查18．将质量控制点区分为“见证点”和“停止点”，是由于它们的（ABCE）。A．重要程度不同B．质量后果影响程度不同C．控制时的运作程序不同D．监控的措施不同E．监督要求不同19．建设项目建设投资是由（ABDE）预备费及工程建设其他投资构成。A．建设安装工程投资B．设备工器具购置投资C．建设工程直接费投资D．固定资产投资方向调节税E．建设期利息20．审查施工图预算的步骤是（ACDE）。A．做好审查前的准备工作，熟悉施工程图纸及预算有关资料B．报请项目法人批准C．选择合适的审查方式和方法，按相应内容进行审查D．综合整理审查资料与编制单位交换意见E．定案后编制调整预算F．送造价管理部门审批21．遇到（ABCE）情况时，承包商可以向业主既要求延长期，又索赔费用。A．设计文件有缺陷B．由于业主原因造成临时停工C．业主供应的设备和材料推迟到货D．当地气候恶劣，造成施工停顿E．工程师对竣工试验干扰22．建设项目的竣工决算包括（BCDE）。A．资产负债表B．竣工财务决算说明书C．竣工财务决算表D．工程造价比较分析E．竣工工程平面示意图23．监理工程师在业主的委托授权下，有可能编制的进度计划是（BD）。A．阶段性设计进度计划B．施工总进度计划C．单位工程施工进度计划D．工程项目年度计划E．设计工作分专业进度计划24．网络计划中工作的总时差等于（AB）。A．本工作的最迟开始时间与最早开始时间之差B．本工作的最迟完成时间与最早完成时间之差C．紧后工作最早开始时间与本工作最早完成时间之差D．紧后工作最早开始时间与本工作最迟完成时间之差E．紧后工作最迟开始时间与本工作最早完成时间之差25．已知网络计划中工作M有两项紧后工作，这两项紧后工作的最早开始时间分别为第11天和第13天，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第5天和第9天。如果工作M的持续时间为6天，则工作M（ABE）。A．总时差为4天B．自由时差为零C．总时差为2天D．自由时差为2天E．与紧后工作时间间隔分别为0天和2天26．网络图中，允许（ABD）。A．只有一个起点节点B．只有一个终点节点C．有循环回路D．箭头节点编号大于箭尾节点编号E．在箭线上引出另一条箭线27．当某项工作进度出现偏差，为了不使总工期及后续工作受影响，在（ABC）情况下需要调整进度计划。A．该工作为关键工作B．该工作为非关键工作，此偏差超过了该工作的总时差C．该工作为非关键工作，此偏差未超过该工作的总时差，但超过了自由时差D．该工作为非关键工作，此偏差未超过该工作的总时差，也未超过自由时差28．当利用S形曲线比较法时，通过比较计划S形曲线和实际S形曲线，可以获得的信息有（ACE）。A．工程项目实际进度比计划进度超前或拖后的时间B．工程项目中各项工作实际完成的任务量C．工程项目实际进度比计划进度超额完成或拖欠的任务量D．工程项目中各项工作实际进度比计划进度超前或拖后的时间E．预测后期工程进度29．监理工作中的信息流程有（BCD）。A．前后流动信息B．上下流动信息C．横向流动信息D．内部与外部环境之间的流动信息E．全方位流动信息30．信息的基本特征有（ABDE）。A．真实性B．系统性C．有效性D．时效性E．不完全性

国开建设监理综合练习8试题及答案一、单项选择题1．建设工程监理的（C）是指监理人员以自己的工作计划、程序、方法、手段、根据自己的判断独立地开展工作。A．服务性B．科学性C．独立性D．公正性2．建设工程监理的（B）包括工程项目建设文件，有关工程建设的法律、法规，建设工程委托监理合同及其他建设工程合同。A．条件B．依据C．约束D．准则3．监理工程师是指（A）。A．取得《监理工程师注册证书》的工程建设监理人员B．具有较高学历和多学科专业知识的工程建设监理人员C．具有丰富工程建设经验的中级职称以上专业技术人员D．在项目监理组织中处于执行层、协调层位置上的专业技术人员4．与监理规划相比较，监理实施细则主要是解决监理工作（D）的问题。A．为什么做B．做什么C．谁来做D．如何做5．矩阵制监理组织形式的主要优点是（D）。A．权力集中，隶属关系明确B．命令统一，决策迅速C．发挥职能机构专业管理作用D．机动性大，适应性强6．为了有效地进行目标控制，监理工程师需要采取组织措施。下面各项工作中，（B）属于组织措施。A．制定防止索赔措施B．改善目标控制的工作流程C．对工程变更进行技术可行性分析D．收集已建工程目标数据7．下列各项工作中，（A）应当属于监理工程师所进行的对投入的控制工作。A．审查施工单位提交的施工方案B．对施工工艺过程进行控制C．必要时下达停工令D．做好工程预验收工作8．我国《合同法》规定，当事人订立合同的形式有：（A）。A．书面形式B．口头形式无效C．口头形式和其他形式无效D．书面形式成立后必须公证9．我国《合同法》规定，要约是希望和他人订立合同的意思表示，该意思表示应当符合下列要求：（A）。A．内容具体确定B．表明经受要约人承诺时，受要约人即受该意思约束C．要约的条款不包括违约责任D．要约内容不含有争议解决方式10．《合同法》规定，债权人转让权利时（B）。A．应当征得债务人同意B．应当通知债务人C．无须通知债务人D．未经通知，该转让对债务人不生效11．在合同权利义务终止的原因中，（A）是最主要和最理想的原因。A．债务清偿B．合同解除C．免除债务D．债务抵销12．委托监理合同中，“附加工作”是指（D）。A．甲方委托监理合同的“标的”B．甲方委托监理合同范围之内的工作C．非甲方的原因，以致增加了工作量或持续时间D．甲方或第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致由此增加的工作13．工程验收的质量标准控制要求（C）。A．工程质量达到协议书约定标准即可，可不按国家标准评定B．因双方原因达不到约定标准的由发包方承担责任C．发包人对全部工程质量有特殊要求的，应支付由此增加的追加合同价款D．发包人对全部工程质量有特殊要求时，影响工期不予顺延14．工程师对工程索赔的影响有（A）。A．业主授权工程师处理索赔，如果造成损失时，业主应承担合同规定的索赔责任B．工程师可以全权处理索赔C．工程师在处理索赔时，其身份是独立的仲裁人D．在纠纷进入诉讼时，工程师是业主的代理人15．法律规定，招标人在评标、定标过程中（B）。A．招标人应根据评标委员会推荐的中标人名单中确定中标人B．招标人应根据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人C．招标人不得授权评标委员会直接确定中标人D．评标委员会有权直接确定中标人16．监理工程师控制质量的目的是（A。A．维护业主的建设意图，保证投资的经济效益B．维护社会公共利益C．保证技术法规和标准的贯彻执行D．体现政府对工程项目的管理职能17．工程项目质量控制中“以人为核心”的原则，这里的人是指（D）。A．现场操作者B．技术人员C．管理人员D．参与工程建设的所有人员18．质量体系认证是（B）向建设单位证明其具有保证工程质量能力的有力证据。A．监理工程师B．承包方C．认证机构19．对水泥的质量控制，就是要检验水泥（C。A．强度是否符合标号要求B．体积安定性是否良好C．是否符合质量标准D．凝结时间是否符合要求20．合理的质量是（A）所达到的最佳功能和质量水平。A．一定投资限额下B．一定技术条件限制下C．一定进度要求下D．满足业主需求的前提下21．设计阶段质量控制的任务主要反映在设计（A）的质量上。A．方案B．管理C．标准D．图纸22．在施工过程的质量控制中，工程质量预控是指（C）。A．在工程施工前，预先检查轴线、标高、预埋件、预留孔的位置以防止出现偏差B．在工程施工前，监理工程师制定工序控制流程，以防止工程质量失去控制C．针对所设置的质量控制点，事先分析在施工中可能发生的隐患，提出相应对策D．在工程施工前，对影响质量的五大因素的控制23．为了对工序质量进行控制，要设置必要的工序控制点，对所设置的控制点，事先要分析可能造成的（A），并针对它找出对策，采取措施加以预控。A．质量隐患及原因B．各种可能的质量事故C．各种可能的安全事故D．B+C24．事后质量控制是指（C。A．隐蔽工程验收B．在完成施工过程中形成产品的质量控制C．单位工程的检查验收D．工程质量评定25．生产建设项目投资是指（C）。A．建设项目进行固资产再生产的投资B．建筑安装工程投资C．建设项目的建设投资和铺底流动资金的一次性费用总和D．建设项目的全寿命费用26．国产设备购置投资由设备原价与（D）构成。A．采购费B．运输费C．保管费D．设备运杂费27．在编制建设项目投资估算时，生产能力指数法是根据（C来估算拟建项目投资额。A．投资估算指标B．设备费用百分比C．已建类似项目的投资额和生产能力D．资金周转速度28．某工程合同价款为520万元，合同工期为一年，主要材料和构件费用占65%，预付工程款为25%，预付款的起扣点为（A）。A．320万元B．200万元C．285万元D．235万元29．编制按（B）分解的资金使用计划，通常可利用控制项目进度的网络计划进一步扩充而得。A．子项目B．时间进度C．投资构成D．形象进度30．在进行投资偏差分析时，进度偏差中拟完工程计划投资的表达式为（A）。A．计划单价×拟完成工程量B．实际单价×拟完成工程量C．计划单价×已完成工程量D．实际单价×已完成工程量31．对影响进度目标实现的干扰和风险因素进行分析是建设工程进度控制的（C。A．技术措施B．经济措施C．合同措施D．组织措施32．单代号网络图的起点节点可（A）。A．有1个虚拟B．有2个C．有多个D．编号最大33．在时标网络计划中“波形线”表示（C）。A．工作持续时间B．虚工作C．前后工作的时间间隔D．总时差34．在某工程网络计划中，工作M的最迟完成时间为第30天，其持续时间为7天。工作M有三项紧前工作，它们的最早完成时间分别为第13天、第15天和第17天，则工作M的总时差为（D）天。A．17B．13C．10D．635．网络计划的工期优化是指（C）。A．寻求网络计划的最短工期B．寻求网络计划最短工期的资源均衡C．当计算工期大于要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间，寻求满足工期要求的网络计划D．寻求网络计划最短工期下的费用最低36．当利用S形曲线进行实际进度与计划进度比较时，如果实际进展点落在计划S形曲线的左侧，则通过比较可以获得的信息是（C。A．工程项目实际进度拖后的时间B．工程项目中各工作超额完成的任务量C．工程项目实际进度超前的时间D．工程项目中各工作拖欠的任务量37．在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为7天和4天，监理工程师检查实际进度时发现该工作的持续时间延长了3天，说明此时工作M的实际进度（A。A．既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行B．不影响总工期，但将其后续工作的开始时间推迟3天C．将使总工期延长3天，但不影响其后续工作的正常进行D．将其后续工作的开始时间推迟3天，并使总工期延长3天38．施工进度控制工作细则的主要内容之一是（B。A．工程进度款支付时间与方式B．工程项目进度控制的方法和措施C．施工机械的进出场安排D．原材料进场及检验安排39．监理月报是反映工程项目（B）的综合评价报告，同时也是项目监理机构的工作小结和内部管理的纪实文件。A．施工方法、施工工艺、施工管理B．施工质量、工程进度、工程计量与工程款支付等方面情况C．进展情况D．存在问题及解决方式40．备案制要求建设各方责任主体的质量行为应符合（C）。A．国家有关文件规定B．国家规范C．国家有关法律、法规D．国家质量标准二、多项选择题1．建设工程监理是（ADE）。A．一种高智能有偿技术服务活动B．采用行政管理的方式方法C．拥有确认工程质量等级的权力D．系统、连续性的监督管理活动E．社会化、专业化的监督管理2．监理单位应当守法经营是指（ACDE）。A．在核定的业务范围内开展经营活动B．按公正、独立、自主的原则开展监理活动C．认真履行建设工程监理合同D．遵守国家有关企业法人的法律、法规的规定E．不转让监理业务3．监理规划中的“工程项目概况”包括（ACDE）等内容。A．工程项目名称B．工程项目主管部门C．工程项目地点D．主要结构类型E．工程项目设计单位及施工单位名称4．组织构成因素包括（BCDE）。A．合理的组织联系B．合理的管理跨度C．合理的管理层次D．合理确定职能E．合理划分部门5．监理工程师应采取综合性控制措施进行目标控制，其中合同措施包括（AD）。A．协助业主确定对目标控制有利的工程发包模式和合同结构B．通过设计挖潜节约投资C．选派适当人员担当重要监理工作D．参加合同谈判，处理合同执行过程中的问题E．制定目标控制工作流程6．当事人订立合同，采用要约、承诺方式。要约的法定条件是（AC）。A．内容具体确定B．必须有明确的承诺人C．经受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束D．经非受要约人承诺，要约人即受该意思表示约束7．施工合同文件包括（AB）。A．施工合同协议书B．中标通知书C．不包括招标书D．不包括标准、规范8．《招标投标法》规定，必须进行招标的工程项目有（AB）。A．大型基础设施，公用事业等关系社会公共利益、公众安全的工程B．全部或部分使用国有资金的项目C．不包括国家融资的项目D．不包括使用国际组织或者外国政府贷款的项目9．当事人依法订立合同应遵循下列原则（AB）。A．全面、适当履行的原则B．诚实信用原则C．等价有偿原则D．当事人不得变更的原则10．要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示。例如（AC）。A．寄送价目表B．发售招标文件C．招标公告D．发出中标通知书11．工程师审查索赔成立的条件有（AB）。A．与合同对照，事件已造成承包商施工成本额外支出，或直接工期损失B．造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包商的行为责任或风险责任C．承包商可以不提交索赔意向通知D．承包商可直接提交索赔报告书12．监理工程师在质量控制中应遵循的原则是（ACDEG）。A．以人为核心B．以施工过程控制为重点C．坚持“质量统一”D．预防为主E．科学、公正、守法F．狠抓五大因素控制G．坚持质量标准、严格检查，用数据说话13．属于监理工程师在施工阶段的事后质量控制任务的有（ACDFG）。A．审核竣工图及其他技术文件资料B．进行质量、技术鉴定C．组织试车运转D．整理工程技术文件资料并编目建档E．审核工程项目竣工决算F．组织对工程项目质量评定G．组织单位、单项工程竣工验收14．（BDEG）是质量管理工作的四大支柱。A．质量体系B．质量策划C．质量方针D．质量控制E．质量保证F．质量目标G．质量改进15．监理工程师对材料质量控制的内容有（ABDE）。A．材料的质量标准B．材料的质量检验C．材料的质量保证资料D．材料的选择E．材料的使用要求16．在施工阶段进行工程项目质量控制主要是监督施工单位形成的产品（AB）。A．是否按图施工B．是否达到合同文件规定的质量要求C．是否达到技术规范的要求D．是否达到质量评定标准的要求17．施工全过程的质量控制包括（AEF）。A．对投入的物质资源的质量控制B．对原材料的质量检验C．工程质量评定及验收D．隐蔽工程验收E．施工安装工艺过程的质量控制F．对工程产出品的质量控制18．施工阶段影响工程质量的因素主要有（ABEFG）。A．环境B．材料、半成品、构配件等C．决策情况D．施工图纸E．施工人员F．机构设备G．施工方案、方法和工艺H．气候与气象19．现新建一所大学楼，下列（ADE）费用包括在该新建大学楼单项工程综合概算中。A．该楼给排水工程概算B．该大学楼预算费C．该大学楼征地费用D．该大学楼土建概算E．该楼电气照明工程概算20．由于业主设计变更，导致工程暂停1个月，则承包商可索赔的费用有（BCDE）。A．利润B．工人窝工费C．机械设备窝工费D．增加的现场管理费E．由于工程延误导致材料价格上涨和超期储存费21．按我国现行规定，合同中没有类似和适用的价格，其工程变更价款的处理原则是（BD）。A．由监理工程师提出适当的变更价格，报业主批准执行B．由承包方提出适当的变更价格，由监理工程师批准执行C．当监理工程师与承包方对变更价格意见不一致时，由监理工程师单方面确定其认为合适的价格D．当监理工程师与承包方对变更价格意见不一致时，由造价管理部门裁定。22．施工阶段监理工程师投资控制的主要工作内容是（BDE）。A．编制施工组织设计B．审查工程变更的方案C．执行工程承包合同D．审查工程结算E．进行工程计量23．监理工程师受业主委托对某工程项目实施全过程监理时，不仅需要编制监理总进度计划，而且还需要将该计划按（AB）进行分解。A．年、季、月B．进展阶段C．各子项目D．各专业E．各参与单位24．在网络计划中，当计算工期等于计划工期时，关键工作（AC）。A．没有机动时间B．自由时差最大C．总时差等于零D．总时差最大25．在下列所述线路中，（BC）必为关键线路。A．双代号网络计划中没有虚箭线的线路B．时标网络计划中没有波形线的线路C．单代号网络计划中相邻两项工作之间时间间隔均为零的线路D．双代号网络计划中由关键节点组成的线路E．单代号网络计划中由关键工作组成的线路26．下列的工作进度偏差，对工期产生影响的有（AB）。A．关键工作的持续时间拖长B．非关键工作的开始时间已晚于其最迟开始时间C．非关键工作的持续时间拖长至其原持续时间加上它的自由时差D．非关键工作的持续时间拖长至其原持续时间加上它的总时差27．在建设工程实施过程中，监理工程师应经常、定期地对进度计划的执行情况进行跟踪检查，以便及时发现问题并加以解决。以下属于此监测过程的有（ABD）。A．进度计划执行中的跟踪检查B．实际进度数据的加工处理C．后续工作和总工期条件的确定D．定期召开现场协调会E．系统过程的调整28．通过实际进度与计划进度的比较，能够分析判断工程总工期是否受影响及影响程度的方法有（BD）。A．匀速进展横道图比较法B．S形曲线比较法C．非匀速进展横道图比较法D．前锋线比较法29．项目监理机构对监理文件的管理分五卷，其中有（ABCE）。A．合同文件B．技术文件C．监理文件D．施工资料E．项目实施过程文件30．建设单位凭有关部门颁发的（AD）可以开始施工。A．施工许可证B．营业执照C．房屋销售许可证D．建设工程质量监督登记通知书

国开建设监理综合练习（1）试题及答案一、单项选择题1.建设工程监理的实施需要（C）委托和授权.A.政府部门B.总承包单位C.项目业主D.监理单位2.建设工程监理是由（C）开展的一种监督管理活动。A.施工单位B.总承包单位C.项目业主D.监理单位3.科学的建设工程管理体制，要求监理活动具有一定的（C）A.服务性B.公正性C.独立性D.科学性4.人员培训、物质准备等方面工作属于下列哪个阶段的工作（C）A.项目设计B.建设准备C.施工和动用前准备D.竣工验收5.报考全国监理工程师执业资格考试的条件中规定，取得工程技术或工程经济专业中级职务的人员，任职期限必须满（C）A.1年B.2C.3年D.5年6.下列行为与监理工程师的职业道德相违背的是（D）A.不在政府部门和施工．材料和设备的生产供应等单位兼职B.不以个人名义承揽监理业务C.坚持独立自主的开展工作D.同时在两个监理单位注册和从事监理活动7.直线制监理组织形式的特点，从命令源来讲（A）A.只有一个顶头上司的一元化领导B.有多个顶头上司的多元化领导C.只有一个顶头上司的多元化领导D.有多个顶头上司的一元化领导8.保证是指（B）约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为.A.保证人和债务人B.保证人和债权人C.债务人和债权人D.保证人和公证人9.下列关于监理合同生效、变更、终止说法不正确的是（C）A.监理合同自签字之日起生效B.监理合同双方，任何一方申请并经双方书面同意时，可对合同进行变更C.变更或解除合同的通知或协议可以采取口头的形式，协议未达成之前，原合同仍然有效D.暂停监理业务期限超过半年时，乙方可向甲方发出终止合同的通知10.下列哪项不符合工程师批准承包人工期顺延条件的是（D）A.发包人不能按专用条款的约定提供开工条件B.设计变更和工程量增加C.一周内非承包方原因停水、停电、停气造成停工累计超过八小时D.承包人实际进度与计划进度不符时，经工程师确认执行修改后进度计划，不能按期完工11.实现建设监理三大控制的重点，建设项目的核心，决定工程成败的关键是（A）A.工程建设质量控制B.工程建设投资控制C.工程建设进度控制D.工程建设合同控制12.对水泥材料的质量控制，就是检验水泥（D）A.凝结时间指标B.细度指标C.稠度指标D.是否符合质量标准13.合理的质量是指（B）A.在满足业主所需功能和使用价值的前提下，所付出的费用最少B.在一定投资限额下，能达到业主所需要的最佳功能和质量水平C.在一定进度内，达到业主所需要的质量水平D.工程质量竣工后，验收合格14.下列关于建设工程投资相关叙述不正确的一项是（C）A.建设工程项目总投资是指进行某项工程建设花费的全部费用B.生产性项目总投资包括建设投资和铺底流动资金的一次性费用总和C.建设投资不包含设备工器具购置费和建筑安装工程费D.建设工程投资可分为静态投资和动态投资两种15.一个建设工程项目，耗资最大的阶段是（C）A.设计阶段B.建设项目发包阶段C.施工阶段D.项目竣工验收阶段16.可行性研究的核心是（D）A.市场需求B.技术方案C.建设条件D.经济评价17.影响建设工程项目进度最大的干扰因素是（A）A.人为因素B.技术因素C.设备与构配件因素D.水文地质与气象因素18.对于关键线路说法正确的一项是（D）A.网络计划中的关键线路只有一条B.关键线路中不可能经过虚工作C.关键线路上的工作不必完全是关键工作D.单代号网络计划中关键线路上相邻两关键工作之间的时间间隔为零19.关于对网络计划优化说法不正确的一项是（C）A.工期优化是压缩计算工期以达到要求工期目标，或在一定约束条件下使工期最短的过程B.工期优化一般通过压缩关键工作的持续时间来达到优化目标C.在优化过程中，可以将关键工作压缩成非关键工作D.在优化工程中，出现多条关键线路，必须将各条关键线路持续时间压缩同一数值20.信息的时效性是指（D）A.合同时间内可用的信息B.现场提供的信息C.预定时间内可用的信息D.在有效时间内可用的信息二、多项选择题1.在实施建设工程监理的工程项目中，监理单位应当成为（CDE）。A.委托方的全权代表B.业主与承建商合同纠纷的仲裁人C.公正地维护业主合法权益的一方D.竭诚为业主提供技术服务的一方E.公正地维护社会公众利益的一方2.监理工程师不得在（ABCD）兼职。A.政府机关B.施工单位C.设备制造单位D.材料供应单位E.设计单位3.组织构成因素包括（BCDE）。A.合理的组织联系B.合理的管理跨度C.合理的管理层次D.合理确定职能E.合理划分部门4.监理目标控制的前提工作是（AB）。A.目标规划和计划B.落实好控制机构、人员和职能C.与业主合作监理D.与被监理单位充分协商E.落实全部项目建设资金5.《担保法》规定，可以抵押的财产有（AC）。A.抵押人依法有权处分的国有土地使用权B.国有土地所有权C.抵押人所有房屋D.汇票、债券等所有证券E.学校、医院等公益设施6.关于委托监理合同所涉及双方权利说法有误的一项是（ACD）A.乙方有授予甲方权限的权利B.甲方有委托监理工程重大事项的决定权C.甲方有完成监理任务后获得酬金的权利D.乙方有对合同承包单位的选定权E.乙方有获得奖励的权利7.监理工程师对工程索赔的影响体现在（ABCD）A.工程师受业主委托进行工程项目管理B.工程师有处理索赔问题的权利C.作为索赔争议的调解人D.在争执的仲裁过程中作为见证人E.在诉讼过程中作为甲方的合伙人8.建设工程投资控制的几个阶段分别是（ABCDE）A.投资决策阶段B.设计阶段C.建设项目发包阶段D.施工阶段E.竣工验收阶段9.影响建设工程进度因素的来源可能是（ABCDE）A.建设单位及上级机构B.设计、施工及供货单位C.政府建设主管部门D.监理单位本省E.自然条件10.施工过程中需要收集的主要信息有（ABDE）A.业主提供的信息B.承包方提供的信息C.推销商提供的信息D.监理方提供的信息E.与工地相关的其他信息三、案例分析题1.对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了30万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工，承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。问题：（1）监理工程师判定承包商索赔成立的条件是什么？（2）监理工程师对两次索赔申请应如何处理？答：（1）监理工程师判定承包商索赔成立的条件：1）承包商受到了实际损失或损害；2）损失不是因承包商的过错造成3）损害也不是承包商应承担的风险造成４）承包商在合同规定的索赔时限内提出。（2）两次索赔处理对第一次索赔1）判定第一次索赔成立。因为：①遇到文物时的停工应视为业主应承担的风险，不属于承包商的责任，工期索赔理由成立；②承包商及时提供了证据资料；③承包商及时提相互了索赔申请。2）监理工程师根据监理记录核实延误的天数。3）监理工程师签发工期变更指令。对第二次索赔1）判定第二次索赔不成立。因为施工机械故障造成工期延误是承包商自己的责任，索赔无理由。2）监理工程师应在收到索赔申请后28天内作出答复，表示索赔不成立。2．某项实施监理的钢筋混凝土高层框剪结构工程，设计图纸齐全，采用玻璃幕墙，暗设水、电管线。目前，主体结构正在施工。问题：（1）监理工程师在质量控制方面的监理工作内容有哪些？（2）监理工程师应对进场原材料（钢筋、水泥、砂、石等）的哪些报告、凭证资料进行确认？（3）在检查钢筋施工过程中，发现有些部位不符合设计和规范要求，监理工程师应如何处理？答：（1）监理工程师在该工程的质量控制方面应审查有关工程质量的技术资料，例如分项工程施工工艺方案、人员资质、机械和材料的技术资料等。检查施工单位质量保证措施，如组织措施、技术措施、经济措施、合同措施等。进行质量的跟踪监理检查，包括预检（模块、轴线、标高等）、隐蔽工程检查（钢筋、管线、预埋件等）、旁站监理等。监理工程师还应签证质量检验凭证，如预检、隐检中报表，抽检试验报告，试件、试块、试块施压报告等。（2）监理工程师对进场的原材料应检查确认的报告、凭证资料主要有：材料出厂证明、质量保证书、技术合格证（原材料三证）、材料抽检资料、试验报告等。（3）监理工程师对发现的工程质量问题应向承包单位提出整改（如要求返工），并监督检查整改过程，对整改后的工程进行检查验收与办理签证。

国开建设监理综合练习10试题及答案一、单项选择题1.建设工程监理是由（C）开展的一种监督管理活动。A施工单位B总承包单位C项目业主D监理单位2.项目的最终决策文件和设计依据是(A)A项目可行性研究报告B监理大纲C建设合同D招标文件3.监理的三大控制目标是指（A）A投资、进度、质量B安全、质量、进度C安全、进度、投资D成本、质量、社会效益4.监理工程师与监理员的主要不同点在于（B）A.从事的工作内容不同B.监理工程师有岗位签字权C.要求的具有的学历高低不同D.从事工程建设项目年限不同5.监理工程师是一种岗位职务，专业执业资格实行注册制度，监理工程师初始注册有效期为(B)A.1年B.2年C.3年D.5年6.监理规划是工程监理企业接受业主委托并签订建设工程委托建立合同后，由(B)主持编写的。A承建商B项目总监理工程师C专业监理工程师D监理员7.建设工程目标控制循环中的最后也是具有决定意义的工作是（D）A.投入B.转换C.对比D.纠正8.合同法律的主体是（A）A.参加合同法律关系，依法享有权利和承担义务的当事人B.具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织C.基于出生而成为民事法律关系主体有生命的人D.以自己的名义参与民事活动的经济实体9.保证是指（B）约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或承担责任的行为10.招标准备阶段四项主要工作的依次顺序是（A）A.工程报建、选择招标方式、申请招标、．编制招标有关文件B.选择招标方式、工程报建、申请招标、编制招标有关文件C.工程报建、申请招标、选择招标方式、编制招标有关文件D.工程报建、选择招标方式、编制招标有关文件、申请招标11.评标委员会由招标人的代表和有关技术．经济等方面的专家，成员人数为5人以上单数，其中招标人以外的专家不得少于总成员的（C）A.1/2B.1/3C.2/3D.3/412.下列与监理招标三个特点不符的一项是（D）A.招标宗旨是对监理单位能力的选择B.报价在选择中居于次要地位C.邀请投标人较少，一般采用邀请招标的方式D.选择监理单位一般采用公开招标的方式，且投标人越多越好13.工程项目质量控制按照实施者的不同分为业主方面的质量控制．政府方面的质量控制．承建商方面的质量控制，其中业主方面质量控制的特点是（A）A.外部的、横向的控制B.内部的、横向的控制C.外部的、纵向的控制D.内部的、自身的控制14.我国已加入WTO，要实现国际接轨，加入国际经济的大环境中去，企业就必须按ISO9000族的要求建立和健全质量体系，ISO9000系列标准是国际标准化组织于（A）正式发布的。A.1987年3月B.1979年3月C.1988年底D.1992年10月15.在工程建设中起决定性作用的环节是（A）A.设计质量控制B.施工质量控制C.监理质量控制D.策划质量控制16.对于设计方案的审核，包括总体方案的审核和专业方案的审核，下列各项中属于总体方案审核的是（A）A.设计依据B.设计标准C.设备和结构选型D.功能和使用价值17.下列关于静态投资和动态投资说法不正确的是（B）A.建筑安装工程费属于静态投资B.设备工器具购置费属于动态投资C.建设期利息属于动态投资D.固定资产投资方向调节税属于动态投资18.关于工程延误和工程延期概念描述不准确的一项是（A）A.工程延误与工程延期是同一概念B.工程延误是由于承包商自身原因造成的工期拖延C.工程延期经监理工程师审查批准后，所延长的时间属于合同工期的一部分D.导致工程延期的原因可能有工程变更引起工程量增加．业主的干扰和阻碍等因素19.对于关键线路说法正确的一项是（D）A.网络计划中的关键线路只有一条B.关键线路中不可能经过虚工作C.关键线路上的工作不必完全是关键工作D.单代号网络计划中关键线路上相邻两关键工作之间的时间间隔为零20.信息的时效性是指（D）A.合同时间内可用的信息B.现场提供的信息C.预定时间内可用的信息D.在有效时间内可用的信息二、多项选择题1.建设工程监理的性质主要包括（ABCD）A.服务性B.公正性C.独立性D.科学性E.强制性2.构成建设工程管理体制的三方当事人是指（ABC）A.项目业主B.承建商C.监理单位D.设计单位E.政府监理机构3.工程监理企业管理水平的高低主要取决于（BDE）A.监理业绩B领导能力C.注册资本D.管理制度的健全E.系统、科学、有效的项目管理方法和手段4.组织构成一般是上小下大的形式，其构成因素有（ABCD）A.管理层次B.管理跨度C.管理部门D.管理职责E.管理手段5.依据民法通则，法人成立应具备下列条件（ABCE）A.依法成立B.必要的财产和经费C.有自己的名称、组织机构和场所D.有符合法定条件的法定代理人E.能独立承担民事责任6.招标准备阶段工作由招标人独立完成，投标人不参与，其主要工作包括（ABCD）A.工程报建B.选择招标方式C.申请招标D.编制招标文件E.现场考察7.监理工程师在进行工程项目质量控制过程中应该遵循的原则（ABCDE）A.坚持质量第一的原则B.坚持以人为控制核心C.坚持预防为主D.坚持质量标准E.贯彻科学、公正、守法的职业规范8.建设工程投资控制包括哪几个阶段（ABCD）A.投资决策阶段B.投资设计阶段C.建设项目发包阶段D.投资施工阶段E.建设项目竣工阶段9.建设工程进度控制计划系统包括（ACDE）A.建设单位的计划系统B.咨询单位的计划系统C.监理单位的计划系统D.施工单位的计划系统E.设计单位的计划系统10.监理工作中的信息流的种类有（BCD）A.前后流动信息B.上下流动信息C.横向流动信息D.内部与外部环境之间的流动信息E.全方位流动信息三、案例分析题1．对某项工程的施工，业主通过公开招标方式选定了承包商。签订合同时，业主为了约束承包商能保证工程质量，要求承包商支付了30万定金。业主与承包商双方在施工合同中对工程预付款、工程质量、工程价款、工期和违约责任等都作了具体约定。施工合同履行时，在基础工程施工中碰到地下有大量文物，使整个工程停工10天；主体工程施工中由于施工机械出现故障，使进度计划中关键线路上的部分工作停工15天。两次停工，承包商都及时向监理工程师提出了工期索赔申请，并提供了施工记录。问题：（1）招标时对承包商的资质审查的内容有哪些？（2）定金与预付款有什么区别？答：（1）对承包商资质审查的内容有：企业法人营业执照和资质证书、人员素质、设备和技术能力、财产状况、工程经验、企业信誉等。（2）定金与预付款的区别：1）目的不同。定金的目的是为了证明合同的成立和确保合同的履行；而预付款是为了解决承包商的工程准备和材料准备中的资金问题。2）性质不同。定金是担保形式，是法律行为；而预付款是一种惯例，是约定俗成的习惯，不是法律行为。3）处理不同。定金视合同履行情况有不同的法律后果:①合同正常履行，定金返还；②合同不履行，双方都无过错，定金返还；③支付定金的一方不履行合同，无权获得返还定金；④收取定金的一方不履行合同，双倍返还定金。预付款在工程进度款中按比例以扣还的方式归还。2．某实施施工监理的工程，建没单位按照《建设工程施工合同（示范文本）》与甲施工单位签订了施工总承包合同。合同约定：开工日期为2009年3月1日，工期为302天：建设单位负责施工现场外道路开通及设备采购；设备安装工程可以分包。经总监理工程师批准的施工总进度计划如图1所示（时间单位：天）。图1施工总进度计划工程实施中发生了下列事件：事件1：由于施工现场外道路未按约定时间开通，致使甲施工单位无法按期开工。2009年2月21日，甲施工单位向项目监理机构提出申请，要求开工日期推迟3天，补偿延期开工造成的实际损失3万元。经专业监理工程师审查，情况属实。事件2：C工作是土方开挖工程。土方开挖时遇到了难以预料的暴雨天气，、工程出现重大安全事故隐患，可能危及作业人员安全，甲施工单位及时报告了项目监理机构。为处理安全事故隐患，C工作实际持续时间延长了12天。甲施工单位申请顺延工期12天、补偿直接经济损失10万元。问题：1．事件1中，项目监理机构应如何答复甲施工单位的要求？说明理由。2．事件2中，收到甲施工单位报告后，项目监理机构应采取什么措施？应要求甲施工单位采取什么措施？对于甲施工单位顺延工期及补偿经济损失的申请如何答复？说明理由。答：（1）事件1答复：同意推迟3天开工（或：同意2009年3月4日开工），同意赔偿损失3万元。理由：场外道路没有开通属建设单位责任，且甲施工单位在合同规定的有效期内提出了申请。（2）事件2采取措施：下达施工暂停令。要求：撤出危险区域作业人员，制订消除隐患的措施或方案，报项目监理机构批准后实施。答复：由于难以预料的暴雨天气属不可抗力，施工单位的经济损失不予补偿；理由：因C工作延长12天，只影响工期1天，故只批准顺延工期1天。

建设监理综合练习1一、单项选择题1.如果不具有（C），那么建设工程监理就难以保持公正性，难以顺利进行合同管理，难以调解业主与承建商之间的权益纠纷。A.科学性B.服务性C.独立性D.委托性2.建设工程监理单位的服务对象是（B）。A.项目法人和承建商B.项目法人C.承建商D.政府管理部门3.我国的监理工程师是指（C）的一类人。A.具有中级以上专业技术职称的从事监理工作B.取得监理工程师资格证书C.取得监理工程师注册证书D.监理单位从事技术管理工作4.监理单位在（A）文件中应当明确提出拟配备到工程项目中的主要监理人员名单，并对他们的基本情况和资质进行介绍。A.监理大纲B.监理合同C.监理规划D.监理实施细则5.在项目监理组织中，（A）应具有审核并签署工程款支付凭证的职责。A.总监理工程师B.总监理工程师代表C.总监理工程师办公室D.投资控制监理工程师6.每一个控制过程都是经过投入、转换、（C）、对比、纠正等基本步骤。A.检查B.分析C.反馈D.决策7.下列活动中，（B）属于主动控制。A.建议撤换不合格分包单位B．确认分包单位资质C.建立目标控制的组织D．做好目标规则8.合同法关系是由（C）法律规范调整的当事人在民事流转过程中所形成的权利义务关系。A.行政B.劳动C.合同D.刑事9.《合同法》规定，债权人行使撤消权的期限（A）。A.一年B.二年C.五年D.十年10.合同生效后，当事人发现合同对价款约定不明确的，应当采用（D）确定价款。A.按照合同有关条款B.协议补充C.按照交易习惯D.按照订立合同时履行地的价格11.关于施工招标的特点，下列各点中（C）是错误的。A.施工招标中，发包的工作内容明确、具体B.各投标人编制的投标书，在评标时易于进行横向对比C.价格的高低是确定中标人的唯一条件D.投标过程是各投标人完成项目任务的综合能力竞争12.施工项目竣工验收的程序中（D）。A.承包人提交竣工验收报告，由工程师组织验收B.承包人可不同时提交工程质量保修书C.发包人未组织验收时，承包人不得提出要求D.工程竣工验收通过时，承包人送交竣工验收报告的日期为实际竣工日期13.工程施工索赔是（A）。A.施工合同发包人与承包人之间的双向索赔权利B.施工索赔仅指承包人向发包人提出索赔要求C.一方违约时，虽然未给对方造成损失的，守约方也有权提出索赔D.施工索赔时，承包人不得提出利润索赔14.委托监理合同中“附加工作”是指（D）。A.甲方委托监理合同的“标的”B.甲方委托监理合同范围之内的工作C.非甲方的原因，以致增加了工作量或持续时间D.甲方或第三方原因，使监理工作受到阻碍或延误，以致由此增加的工作15.施工合同文本中所列工程师是指（A）。A.业主委托监理合同中所指的总监理工程师B.施工企业的项目负责人——总工程师C.业主派驻工地的负责人，不属于工程师D.工程师包括总监理工程师指派的工程师代表16.（D）是进行工程项目质量控制的基础。A.质量检验评定标准B.合同文件C.设计文件D.质量数据E.质量评定资料F.工程验收资料17.监理工程师控制质量的目的是（A）。A.维护业主的建设意图，保证投资的经济效益B.维护社会公共利益C.保证技术法规和标准的贯彻执行D.体现政府对工程项目的管理职能18.对工程项目质量形成的过程而言，（C）阶段的质量控制是工程项目的决定环节。A.决策B.设计C.施工D.竣工验收19.通过工程建设形成的工程项目的质量，应满足用户从事生产、生活所需的功能和使用价值，符合设计要求和（B）。A.质量评定标准B.合同规定的质量标准C.规范规定的标准D.环境协调性要求20.GB/T1