景观小品施工合同书格式

景观小品施工合同书格式合同编号：__________甲方（发包方）：乙方（承包方）：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、合同工期2.1工期自双方签订合同之日起计算，至工程验收合格之日止。2.2合同总工期为____个月，其中：设计阶段：____个月；施工阶段：____个月；验收阶段：____个月。三、质量标准3.1工程质量应符合国家及行业相关标准和规范要求。3.2工程验收合格标准：（1）工程质量符合设计文件及国家、行业相关标准和规范要求；（2）工程功能齐全，运行稳定；（3）工程外观整洁，美观；（4）甲乙双方共同确定的其他验收标准。四、合同价款及支付4.1合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2甲方支付乙方合同价款的方式分为三次，具体如下：（1）合同签订后____日内，甲方支付乙方合同价款的30%；（2）工程进度达到设计阶段的70%时，甲方支付乙方合同价款的30%；（3）工程验收合格并办理完毕移交手续后，甲方支付乙方合同价款的40%。4.3乙方开具等额的正规发票，甲方按期支付合同价款。五、施工及验收5.1乙方应按照甲乙双方确认的设计方案进行施工，并保证工程质量。5.2乙方应按照合同约定的工期完成施工，如有延期，乙方应承担相应的违约责任。5.3工程验收合格后，乙方应将工程移交给甲方，并负责办理相关移交手续。六、违约责任6.1乙方未按照设计方案施工或工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方返工、维修或减收工程款。6.2乙方未按照合同约定的工期完成施工的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金计算方式为：每延期一天，乙方应支付合同价款的____‰。6.3甲方未按期支付合同价款的，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付违约金，违约金计算方式为：每延期一天，甲方应支付合同价款的____‰。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1双方应遵守国家法律法规，共同维护合同的履行。8.2合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。8.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.设计方案2.工程预算明细3.施工进度计划4.工程质量标准及验收规范5.乙方资质证明文件6.合同价款支付凭证7.工程移交手续相关文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照设计方案施工或工程质量不符合约定的，视为违约。2.乙方未按照合同约定的工期完成施工的，视为违约。3.甲方未按期支付合同价款的，视为违约。4.甲方无正当理由单方面解除合同的，视为违约。5.双方未履行合同约定的其他义务的，视为违约。三、法律名词及解释：1.发包方（甲方）：指委托乙方进行工程建设的单位或个人。2.承包方（乙方）：指承担工程建设的单位或个人。3.合同价款：指双方约定的工程总价款。4.工期：指合同约定的工程开始施工至工程验收合格的时间。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。6.验收合格：指工程符合设计文件及国家、行业相关标准和规范要求，功能齐全，运行稳定，外观整洁，美观，并符合甲乙双方共同确定的其他验收标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的调整计划，并采取措施加快工程进度。2.工程质量问题：乙方应及时整改，直至满足验收标准。3.付款延误：甲方应按时支付合同价款，如有延误，应支付违约金。4.合同变更：双方可协商一致后签订补充协议，作为合同附件。5.争议解决：双方应通过友好协商解决，协商不成时可向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.房地产开发商委托施工单位进行小区景观小品建设。2.企事业单位委