建筑工人施工合同范例

建筑工人施工合同范例合同编号：__________地址：联系电话：身份证号码：联系电话：鉴于雇主需要进行建筑施工，乙方具备相应的技能和经验，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经协商一致，签订本施工合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：____________________1.4工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。第二条施工标准和质量2.1乙方应按照甲方的要求和国家相关施工标准进行施工，保证工程质量。2.2乙方应严格按照设计图纸、施工方案和技术规范进行施工，确保工程顺利进行。2.3乙方应保证施工过程中的安全，防止安全事故的发生。第三条合同价款及支付3.1本合同的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.2甲方应按照本合同约定的付款方式及时支付乙方工程款。3.3付款方式如下：（1）甲方支付乙方工程预付款人民币____元整，乙方在合同签订后__日内向甲方出具收据。（2）工程进度达到__%时，甲方支付乙方进度款人民币____元整，乙方在收到款项后__日内向甲方出具收据。（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余工程款人民币____元整，乙方在收到款项后__日内向甲方出具收据。第四条工期延误4.1乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。4.2甲方如因自身原因导致工程延期，应按约定向乙方支付延期费用。第五条违约责任5.1乙方未按照约定标准完成工程，甲方有权要求乙方返工、修复，并有权要求乙方支付违约金。5.2甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。第六条争议解决6.1本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且乙方全部工程款项支付完毕之日终止。甲方（盖章）：乙方（签字）：签订日期：____年__月__日一、附件列表：1.身份证复印件2.职业资格证书3.施工方案4.设计图纸5.技术规范6.工程进度报告7.质量检测报告8.付款凭证9.延期申请10.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定标准完成工程，甲方有权要求乙方返工、修复，并有权要求乙方支付违约金。2.甲方未按照约定时间支付工程款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。3.乙方未按照设计图纸、施工方案和技术规范进行施工，甲方有权要求乙方改正并承担相应责任。4.乙方未按照约定时间完成工程，甲方有权要求乙方支付延期费用。5.甲方未按照约定提供施工条件，导致乙方无法正常施工，甲方应承担相应责任。三、法律名词及解释：1.雇主：指合同中约定的甲方，负责支付工程款项并提供施工条件。2.工人：指合同中约定的乙方，负责按照甲方要求进行施工。3.工程工期：指合同约定的工程开始施工至工程竣工验收合格的时间段。4.合同价款：指合同约定的工程总价款。5.预付款：指甲方在合同签订后支付给乙方的部分工程款。6.进度款：指甲方根据工程进度支付给乙方的工程款。7.延期费用：指因乙方原因导致工程延期时，甲方有权要求乙方支付的费用。8.违约金：指因违约行为甲方有权要求乙方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工过程中出现质量问题：乙方应立即停工整改，并向甲方报告情况。整改合格后继续施工。2.甲方未按约定时间支付工程款：乙方有权拒绝继续施工，并书面通知甲方。甲方应在收到通知后__日内支付相应款项，否则乙方有权暂停工程。3.乙方未按约定标准完成工程：甲方有权要求乙方返工、修复，并有权要求乙方支付违约金。4.工程延期：乙方应提前书面通知甲方，并说明延期原因。甲方有权要求乙方支付延期费用。5.甲方未提供施工条件：乙方有权拒绝施工，并书面通知甲方。甲方应在收到通知后__日内提供施工条件，否则乙方有权暂停工程。五、所有应用场景：1.建筑施工企业与个人工人之间的劳动合同。2.建筑工程分