工装工程施工合同模板

工装工程施工合同模板合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________第二条合同价格2.1本工程合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价包括但不限于：材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等。2.3合同价格如需调整，应由双方协商确定。第三条合同工期3.1合同约定的工期为__________天。3.2乙方应当按照约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。第四条质量标准4.1乙方应按照约定的质量标准完成工程。工程质量应符合国家及行业相关标准。4.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求整改，直至达到约定质量标准。第五条支付方式5.1本工程预付定金为合同总价的__________%，即人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。5.2甲方支付预付定金后，乙方开始施工。5.3工程进度款为合同总价的__________%，即人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。5.4工程验收合格后，甲方支付剩余合同价款，即人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。5.5乙方开具等额的正规发票。第六条违约责任6.1乙方未按照约定工期完成工程的，应当按照合同约定向甲方支付违约金。6.2甲方未按照约定支付进度款的，应当按照合同约定向乙方支付滞纳金。6.3因乙方原因导致工程质量不合格的，乙方应承担返工、整改等费用。6.4双方因履行合同发生纠纷的，应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条保密条款7.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应当予以保密。7.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同履行完毕之日止。第八条合同的变更和解除8.1双方同意，合同的变更或解除应书面签署，并经双方确认。8.2合同变更或解除不影响双方在合同履行过程中所承担的违约责任。第九条争议解决9.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。9.2双方同意，诉讼应在合同履行地人民法院进行。第十条其他条款10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：工程图纸、工程量清单、材料品牌及型号、施工方案等。一、附件列表：1.工程图纸2.工程量清单3.材料品牌及型号4.施工方案5.工程进度计划6.质量检验标准7.施工安全措施8.环境保护措施9.变更订单10.验收报告11.付款凭证12.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成工程，视为违约。2.甲方未按照约定支付进度款，视为违约。3.工程质量不符合约定标准，视为乙方违约。4.双方未按约定提供施工条件或支持，导致工程延期，视为违约。5.不可抗力因素导致工程延期或无法履行，不视为违约。6.双方达成一致的变更或解除合同，不视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同约定的委托方或发包方。2.乙方：指合同约定的受托方或承包方。3.工期：指合同约定的工程完成的时间。4.质量标准：指合同约定的工程质量要求。5.违约金：指违约方按照约定或法律规定向守约方支付的赔偿金。6.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。7.合同解除：指合同双方依法终止合同关系的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：协商调整工期，根据实际情况增派人力和设备。2.质量问题：解决办法：立即整改，直至达到约定质量标准；必要时，更换材料或重新施工。3.支付纠纷：解决办法：核对付款凭证，协商解决支付争议；必要时，寻求法律途径。4.合同变更或解除：解决办法：书面签署变更或解除协议，双方确认并履行相关手续。5.争议解决：解决办法：协商解决；协商不成的，向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类工装工程项目的施工合同。2.适用于新建、改建、扩建工程项目的施工合同。3.适用于公