建筑合同施工合同疑问解答

建筑合同施工合同疑问解答合同编号：__________甲方地址：甲方联系人：联系电话：乙方地址：乙方联系人：联系电话：鉴于甲方为工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的施工单位，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，就乙方承建甲方工程项目事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、合同价格及支付方式2.1合同总金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2甲方支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总金额的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总金额的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总金额的20%；（4）剩余的20%作为质量保证金，自工程验收合格之日起一年内无质量问题，甲方一次性支付给乙方。三、工程进度及质量要求3.1乙方应按照双方约定的工期完成工程，工程进度不得延误。3.2乙方应严格按照国家及行业标准进行施工，保证工程质量。3.3乙方应承担工程验收过程中的相关费用，并确保工程一次性验收合格。四、违约责任4.1乙方如未按约定工期完成工程，甲方有权按逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同总金额的0.5%乘以逾期天数。4.2乙方如未按照国家及行业标准进行施工，导致工程质量问题，乙方应承担相应赔偿责任。4.3若乙方在工程验收过程中出现质量问题，乙方应负责整改并承担整改费用。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸及说明2.施工方案及施工组织设计3.材料及设备采购合同4.工程量清单5.施工进度计划6.质量保证书7.安全文明施工保证书8.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定：1.乙方未按约定工期完成工程，认定为国家及行业标准规定的违约行为。2.乙方未按照国家及行业标准进行施工，导致工程质量问题，认定为违约行为。3.乙方在工程验收过程中出现质量问题，认定为违约行为。4.乙方未按约定支付合同款项，认定为违约行为。5.乙方未履行合同约定的其他义务，认定为违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主或委托人。2.乙方：指合同中的施工单位或承包人。3.工程：指合同约定的施工项目。4.合同总金额：指合同约定的工程造价。5.预付款：指合同签订后甲方支付给乙方的合同总金额的30%。6.违约金：指违约方按照约定或国家及行业标准支付给守约方的赔偿金。7.工程验收：指对完成的工程进行质量、安全、进度等方面的检查、评定和确认。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：按逾期天数计算违约金，由乙方支付给甲方。2.工程质量问题：解决办法：乙方负责整改并承担整改费用，必要时重新施工。3.付款纠纷：解决办法：双方按照合同约定的付款条款进行支付，必要时可寻求法律途径解决。4.合同履行过程中产生的争议：解决办法：通过友好协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目的设计、施工、