垫资施工合同中的合同违约时效_第1页
垫资施工合同中的合同违约时效_第2页
垫资施工合同中的合同违约时效_第3页
垫资施工合同中的合同违约时效_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

垫资施工合同中的合同违约时效合同编号:__________合同违约时效一、合同及垫资施工项目概述1.2乙方同意为甲方垫资施工项目所需的资金,垫资金额为:人民币____元整(大写:_______________________元整)。1.3甲方应在本合同约定的期限内,按照约定的还款计划向乙方偿还垫资及利息。二、违约时效2.1本合同自双方签订之日起生效,有效期为____年,自合同生效之日起计算。2.2乙方有权按照本合同约定,要求甲方按时偿还垫资及利息。若甲方未按约定履行还款义务,乙方有权要求甲方支付违约金。2.3甲方未按约定偿还垫资及利息的,乙方有权依法向人民法院提起诉讼,要求甲方承担违约责任。2.4甲方未按约定偿还垫资及利息的,乙方有权要求甲方支付逾期利息,逾期利息的计算方式为:按垫资金额的____%计收,自逾期还款之日起计算。2.5本合同项下的违约金、逾期利息等费用,甲方均应承担全部责任,不得有任何异议。三、争议解决3.1凡因本合同引起的或与本合同有关的一切争议,甲乙双方应友好协商解决。协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。3.2在解决争议过程中,甲乙双方应保持克制,避免损害对方合法权益,共同维护合同的履行。四、其他约定4.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。4.2本合同未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。4.3本合同自甲乙双方签字(或盖章)之日起生效。甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:____年____月____日一、附件列表:1.垫资施工合同2.项目实施方案3.还款计划表4.法律文件(包括但不限于《中华人民共和国合同法》等)5.甲方营业执照副本复印件6.乙方银行账户信息7.授权委托书(如有)8.补充协议(如有)二、违约行为及认定:1.甲方未按约定偿还垫资及利息2.甲方未按约定完成项目进度或质量不符合约定3.乙方未按约定提供垫资资金4.乙方未按约定提供项目施工所需的条件或支持5.甲方、乙方违反合同约定的其他义务三、法律名词及解释:1.垫资施工:指乙方为甲方施工项目提供资金支持,甲方在约定的期限内偿还垫资及利息的行为。2.违约金:指甲方未按约定履行还款义务,应支付给乙方的赔偿金。3.逾期利息:指甲方未按约定偿还垫资及利息,应支付给乙方的利息。4.合同法:指《中华人民共和国合同法》及相关法律法规。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.甲方资金紧张,无法按约定偿还垫资及利息:解决办法:双方协商延长还款期限,或乙方提供临时性资金支持。2.项目进度或质量不符合约定:解决办法:双方协商整改措施,乙方有权要求甲方支付违约金。3.乙方未按约定提供垫资资金:解决办法:甲方有权要求乙方立即履行合同义务,乙方需尽快提供垫资资金。4.乙方未按约定提供项目施工所需的条件或支持:解决办法:甲方有权要求乙方履行合同义务,乙方需提供必要的条件和支持。5.发生争议:解决办法:甲乙双方应友好协商解决,协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景:1.甲方为工程项目业主,乙方为施工方。2.

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论