![苗圃种植施工合同签订判决执行_第1页](http://file4.renrendoc.com/view14/M04/1B/36/wKhkGWaHoxiAcHLaAAHCvLCFs_c360.jpg)
![苗圃种植施工合同签订判决执行_第2页](http://file4.renrendoc.com/view14/M04/1B/36/wKhkGWaHoxiAcHLaAAHCvLCFs_c3602.jpg)
![苗圃种植施工合同签订判决执行_第3页](http://file4.renrendoc.com/view14/M04/1B/36/wKhkGWaHoxiAcHLaAAHCvLCFs_c3603.jpg)
![苗圃种植施工合同签订判决执行_第4页](http://file4.renrendoc.com/view14/M04/1B/36/wKhkGWaHoxiAcHLaAAHCvLCFs_c3604.jpg)
下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
苗圃种植施工合同签订判决执行合同编号:__________一、工程内容1.1乙方根据甲方的要求,进行苗圃的种植施工,包括但不限于土地整理、苗木选购、种植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治等一切苗木种植相关工作。1.2乙方应保证所种植苗木的品种、规格、数量等符合甲方的要求,并保证苗木的成活率。二、工程进度2.1乙方应按照双方约定的时间表完成种植施工,如有特殊情况需提前或延后施工,乙方应提前通知甲方,并征得甲方同意。2.2乙方应确保工程进度与质量相符,不得因施工进度而影响工程质量。三、工程质量3.1乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工,确保工程质量。3.2乙方应对所种植的苗木进行定期养护和管理,确保苗木生长健康。3.3工程验收合格后,乙方应对工程进行一年的质保,质保期内如出现质量问题,乙方应无条件进行修复。四、工程费用4.1乙方向甲方提供的苗木及施工费用为人民币______元整(大写:_________________________元整)。4.2甲方应按照双方约定的付款方式及时向乙方支付工程款项。五、保密条款5.1双方在合同履行过程中所获悉的对方的商业秘密和机密信息,应予以严格保密。5.2保密期限自合同签订之日起算,至合同终止或履行完毕之日止。六、违约责任6.1任何一方违反合同的约定,导致合同无法履行或造成对方损失的,应承担违约责任,向对方支付违约金,并赔偿损失。6.2乙方如未能按约定时间完成工程,应按逾期天数向甲方支付工程总价款的千分之二的逾期违约金。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1双方应遵守国家的法律法规,不得违法经营。8.2合同的修改、补充必须采用书面形式,经双方签字盖章后生效。8.3本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(签字):______________乙方(签字):______________甲方(盖章):______________乙方(盖章):______________签订日期:______________一、附件列表:1.苗圃种植施工方案2.苗木选购标准3.工程进度计划表4.工程质量验收标准5.苗木养护管理手册6.商业秘密和机密信息清单7.付款方式及时间表二、违约行为及认定:1.乙方未按约定时间完成工程,视为违约。2.乙方提供的苗木品种、规格、数量不符合甲方要求,视为违约。3.乙方未按国家相关标准和规范进行施工,导致工程质量问题,视为违约。4.甲方未按约定时间支付工程款项,视为违约。5.双方泄露对方的商业秘密和机密信息,视为违约。三、法律名词及解释:1.苗圃种植施工:指乙方根据甲方的要求,进行土地整理、苗木选购、种植、浇水、施肥、修剪、病虫害防治等一切苗木种植相关工作。2.违约金:指一方违反合同约定,应向对方支付的赔偿金。3.质保期:指工程验收合格后,乙方对工程进行一年内的质量保证期限。4.商业秘密和机密信息:指合同履行过程中涉及的未公开的、具有商业价值的信息。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度延误:乙方应与甲方沟通,制定补救措施,如增派人力、调整施工时间等,确保工程按时完成。2.苗木质量问题:乙方应重新提供符合要求的苗木,并承担更换苗木的费用。3.工程质量问题:乙方应立即进行修复,并根据实际情况承担修复费用。4.付款延迟:甲方应按时支付工程款项,如有延迟,应支付逾期违约金。5.泄露商业秘密和机密信息:违约方应立即停止泄露,并赔偿对方因此造成的损失。五、所有应用场景:1.适用于各类苗圃的种植施工项目。2.适用于需要专业施工团队进行
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2024秋季新版语文6.《穿井得一人》(原卷版)
- 2024年印度柔性视频管道镜行业状况及未来发展趋势报告
- 六年级上册劳动全册教案
- 科学家怎样研究有机物 课后练习 高二下学期化学苏教版(2019)选择性必修3
- 2024年俄罗斯微创医疗机器人、成像和可视化系统及手术器械行业应用与市场潜力评估
- 汽车客运新站建设项目
- 关于教师节感谢老师的语录话语
- 高中政治总复习资料
- 青岛版小学六年科学下册全册教案
- 高中数学必修一视频汇编
- 智慧交通综合解决方案
- 2024-2030年国内外高功率微波技术发展及应用深度调研研究报告
- 2024提高治疗前肿瘤TNM评估率工作方案(修改版)
- 人工智能辅助下的初中英语教学
- 2024年高考语文新课标1卷讲评+课件
- 工商税务代理合同
- (正式版)JBT 3300-2024 平衡重式叉车 整机试验方法
- Python入门基础教程全套课件
- 2022年《国民经济行业分类》
- 主管税务机关代码表.doc
- 新代系统自动对刀仪
评论
0/150
提交评论