零星工程施工合同_第1页
零星工程施工合同_第2页
零星工程施工合同_第3页
零星工程施工合同_第4页
零星工程施工合同_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

零星工程施工合同合同编号:__________零星工程施工合同地址:联系方式:地址:联系方式:鉴于:2.施工方具备承担本工程所需的资质和技术能力;3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则,协商一致,签订本合同。第一条工程内容(1)__________;(2)__________;(3)__________;(4)__________;1.2施工方应按照双方约定的施工图纸、施工方案和技术要求进行施工。第二条合同价格2.1本合同的工程总价款为人民币(大写):__________元整(小写):__________元。2.2业主应按照本合同约定的付款进度向施工方支付合同价款。第三条付款进度3.1双方确认工程开工后,业主支付合同价款的30%作为预付款;3.2工程进度达到50%时,业主支付合同价款的30%;3.3工程验收合格后,业主支付合同价款的20%;3.4剩余的20%作为质保金,质保期结束后无质量问题,业主向施工方支付。第四条施工期限4.1本工程的施工期限为__________天,自工程开工之日起计算。4.2施工方如因自身原因导致工程延期,应承担相应的违约责任。第五条质量标准5.1施工方应严格按照国家相关标准和行业规范进行施工,确保工程质量。5.2工程验收不合格的,施工方应按照业主的要求进行整改,直至达到验收标准。第六条保密条款6.1双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密等,应予以严格保密。6.2保密期限自本合同签订之日起算,至合同终止或履行完毕之日止。第七条违约责任7.1双方应严格履行本合同的约定,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金。7.2违约金的标准为本合同工程总价款的10%。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至合同约定的工程验收合格之日终止。甲方(业主):__________年__________月__________日乙方(施工方):__________年__________月__________日一、附件列表:1.施工图纸2.施工方案3.技术要求说明4.工程质量标准5.验收标准和方法6.商业秘密、技术秘密资料7.付款凭证8.工程进度报告9.整改通知书10.法院起诉状二、违约行为及认定:1.施工方未按照约定时间完成工程:未能在约定的施工期限内完成工程,视为违约。2.施工方工程质量不符合标准:工程验收不合格,未达到约定的质量标准,视为违约。3.业主未按约定时间支付价款:未能按照付款进度向施工方支付合同价款,视为违约。4.双方泄露对方商业秘密、技术秘密:未能履行保密义务,泄露对方商业秘密、技术秘密,视为违约。三、法律名词及解释:1.甲方:指合同中的业主方,负责提供施工场地、支付工程价款等。2.乙方:指合同中的施工方,负责按照约定进行施工、保证工程质量等。3.施工期限:指双方约定的完成工程的期限。4.质保金:指作为工程质量保证的款项,保留在业主手中,待质保期结束后无质量问题,返还给施工方。5.违约金:指一方违约时,需向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程延期:如遇不可抗力等因素导致工程延期,双方应友好协商,必要时可签订补充协议。2.工程质量问题:发现工程质量问题,业主应及时向施工方提出整改要求,施工方应按照要求进行整改。3.付款纠纷:双方应严格按照约定的付款进度支付和收取款项,如有争议,可协商解决或依法解决。4.保密义务违反:如发现一方泄露对方商业秘密、技术秘密,违约方应承担违约责任,赔偿守约方损失。五、所有应用场景:1.业主方进行零

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论