静压桩施工合同格式

静压桩施工合同格式合同编号：__________鉴于甲方为建设工程需要，拟进行静压桩施工，乙方具备静压桩施工资质和能力，自愿为甲方提供静压桩施工服务。经双方协商，就静压桩施工事项达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程规模：________________1.4工程内容：________________1.5工程质量标准：________________二、施工范围及要求2.1乙方承担本工程的静压桩施工任务，包括但不限于：（1）根据工程设计要求，编制静压桩施工方案；（2）按照施工方案和施工组织设计，组织施工；（3）确保施工过程中安全、环保、质量符合要求；（4）提供施工所需的人员、设备、材料等；（5）配合甲方及监理单位进行工程验收。2.2乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工技术要求及规范进行施工，确保工程质量。2.3乙方应遵守国家及地方有关法律法规，严格执行施工现场管理制度，确保施工安全。三、合同价格及支付3.1本合同总价款为人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到约定的比例后，甲方支付相应进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同总价款的30%作为验收款；（4）剩余的款项，在保修期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。3.3乙方开具合法的税务发票，甲方按照税务规定进行支付。四、施工期限4.1乙方应按照甲方要求的施工工期完成施工，施工期限自合同签订之日起至工程验收合格日止。4.2乙方如因自身原因导致施工进度延误，应承担相应的违约责任。五、质量保证及保修5.1乙方应保证工程质量符合国家及地方相关法律法规、施工图纸及技术要求。5.2工程验收合格后，乙方应按照约定承担保修责任，保修期限自工程验收合格之日起计算。5.3乙方在保修期内，对工程出现的质量问题负责修复，并承担相应费用。六、违约责任6.1乙方如未按照约定完成施工，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。6.2乙方如未按照约定保证工程质量，甲方有权要求乙方返工、修复，并承担相应费用。6.3甲方如未按照约定支付款项，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格日止。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________代表（签名）：_______________代表（签名）：_______________签订日期：________________一、附件列表：1.施工图纸2.施工技术要求及规范3.施工组织设计4.税务发票5.工程验收报告6.保修条款7.违约金计算公式8.法律文件（如法院判决书、调解书等）二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成施工，认定标准为实际完成日期与约定完成日期不符。2.乙方未按照约定保证工程质量，认定标准为工程验收不合格。3.甲方未按照约定支付款项，认定标准为逾期支付超过合同约定的期限。三、法律名词及解释：1.静压桩施工：一种采用静力将预制桩压入地下的桩基施工方法。2.违约金：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当按照约定支付违约金。3.保修期限：自工程验收合格之日起计算的，乙方对工程出现的质量问题负责修复的期限。4.验收款：工程验收合格后，甲方支付给乙方的款项。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的施工计划，确保工程按时完成。2.工程质量问题：乙方应立即进行整改，修复问题，并承担相应费用。3.款项支付纠纷：甲方应按照合同约定及时支付款项，乙方应提供合法的税务发票。4.保修期内出现问题：乙方应按照约定负责修复，并承担相应费用。五、所有应用场景：1.甲方为建设工程需要进行静压桩施工。2.乙方具备静压桩施工资质和能力，自愿为甲方提供静压桩施工服务。3.双方就静