2024加油站建设工程施工合同

编号：__________2024加油站建设工程施工合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024加油站建设工程施工合同合同目录第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体1.2合同相关术语定义第二章：工程概况2.1工程基本情况2.2工程地点与范围2.3工程目标与要求第三章：合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式与支付时间表3.3价格调整机制第四章：工程设计与技术要求4.1工程设计要求4.2技术标准与规范4.3设计变更与修改第五章：施工进度与期限5.1施工计划与进度安排5.2工程延期及违约责任5.3工程提前完成奖励第六章：施工质量与验收6.1施工质量标准6.2验收程序与要求6.3质量保修与维修第七章：安全生产与环保7.1安全生产要求7.2安全事故处理7.3环保要求与措施第八章：合同的变更、解除与终止8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3合同终止条件第九章：违约责任与赔偿9.1违约行为及责任9.2赔偿计算方式与赔偿限额9.3违约争议解决第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁或诉讼地点及适用法律10.3仲裁或诉讼费用承担第十一章：合同的生效、履行与终止11.1合同生效条件11.2合同履行与监督11.3合同终止条件第十二章：保密条款12.1保密信息范围12.2保密义务与期限12.3违约保密条款第十三章：其他条款13.1合同的转让13.2合同的附件13.3合同的修订与补充第十四章：附则14.1合同签订日期与地点14.2合同的有效期14.3合同未尽事宜及补充协议合同编号：2024加油站建设工程施工合同第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体甲方：__________（加油站业主或其授权代表）乙方：__________（施工单位名称）1.2合同相关术语定义加油站：指甲方拥有的，位于__________（具体地址）的加油站设施。建设工程：指对加油站进行的包括__________（具体建设内容）等在内的扩建、翻新或改造工程。第二章：工程概况2.1工程基本情况工程名称：__________加油站建设工程工程内容：__________（具体建设内容）工程规模：__________（工程规模描述）2.2工程地点与范围工程地点：__________（具体地址）工程范围：包括但不限于__________（具体建设范围）2.3工程目标与要求工程目标：按照__________（设计文件名称）的要求完成工程建设。工程要求：确保工程质量、安全、进度符合合同规定。第三章：合同价格与支付3.1合同总价合同总价：人民币__________元（大写：__________元整）3.2支付方式与支付时间表支付方式：__________（银行转账、现金等）支付时间表：按照工程进度分阶段支付。3.3价格调整机制价格调整：由于不可抗力等因素导致价格变动，双方协商确定调整方式。第四章：工程设计与技术要求4.1工程设计要求设计文件：乙方根据甲方要求完成工程设计，并提交__________份设计文件。4.2技术标准与规范技术标准：工程应符合国家及行业的__________（标准名称）等技术标准与规范。4.3设计变更与修改设计变更：工程设计如需变更，乙方应及时通知甲方，并按照甲方要求修改。第五章：施工进度与期限5.1施工计划与进度安排施工计划：乙方应制定详细的施工计划，并提交甲方审批。5.2工程延期及违约责任工程延期：由于乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。5.3工程提前完成奖励提前完成：若乙方提前完成工程，甲方按照合同约定给予乙方提前完成奖励。第六章：施工质量与验收6.1施工质量标准质量标准：工程质量应达到__________（质量等级）标准。6.2验收程序与要求验收程序：工程完成后，乙方应按照__________（验收程序）进行自检，并通知甲方验收。6.3质量保修与维修质量保修：工程交付后，乙方负责__________个月的质量保修期。第七章：安全生产与环保7.1安全生产要求安全生产：乙方应严格遵守__________（安全生产规定）进行施工。7.2安全事故处理安全事故：发生安全事故时，乙方应立即报告甲方，并按照甲方要求处理。7.3环保要求与措施环保措施：乙方应采取__________（环保措施）确保施工过程中的环境保护。第八章：合同的变更、解除与终止8.1合同变更条件合同变更：双方同意，由于不可抗力等原因导致合同内容需要变更时，应签订补充协议。8.2合同解除条件合同解除：双方同意，由于不可抗力等原因导致合同无法履行时，可以解除合同。8.3合同终止条件合同终止：工程完成后，双方履行完毕合同约定的义务，合同自然终止。第九章：违约责任与赔偿9.1违约行为及责任违约行为：乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任。9.2赔偿计算方式与赔偿限额赔偿计算：违约赔偿金额根据合同总价的一定比例计算。9.3违约争议解决争议解决：双方按照合同约定解决违约争议。第十章：争议解决10.1争议解决方式争议解决：双方同意通过友好协商解决合同争议。10.2仲裁或诉讼地点及适用法律仲裁地点：__________（地点）适用法律：__________（法律）10.3仲裁或诉讼费用承担费用承担：败诉方承担仲裁或诉讼费用。第十一章：合同的生效、履行与终止11.1合同生效条件生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同履行与监督履行监督：双方按照合同约定履行义务，并相互监督。11.3合同终止条件终止条件：合同自然终止，或双方达成终止协议。第十二章：保密条款12.1保密信息范围保密信息：合同内容及双方商业秘密。12.2保密义务与期限保密义务：双方对保密信息承担保密义务，保密期限为__________年。12.3违约保密条款违约保密：违反保密义务的一方应承担违约责任。第十三章：其他条款13.1合同的转让合同转让：未经对方同意，任何一方不得将合同转让给第三方。13.2合同的附件附件：合同附件包括__________（附件名称）等。13.3合同的修订与补充修订补充：合同的修订与补充应由双方签订书面协议。第十四章：附则14.1合同签订日期与地点签订日期：__________年__________月__________日签订地点：__________（地点）14.2合同的有效期有效期：本合同自签字盖章之日起至合同终止之日止有效。14.3合同未尽事宜及补充协议未尽事宜：本合同未尽事宜，双方可签订补充协议。合同编号：2024加油站建设工程施工合同甲方（签字）：__________日期：__________乙方（签字）：__________日期：__________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需材料供应商，乙方应按照甲方的要求采购材料。若乙方未按照甲方要求采购，甲方有权要求乙方承担由此产生的额外费用。1.2甲方监督工程进度甲方有权对工程的进度进行监督。若乙方未按照合同约定的进度进行施工，甲方有权要求乙方支付逾期竣工违约金。1.3甲方变更工程内容甲方有权在合同履行过程中变更工程内容。若甲方提出变更请求，乙方应按照甲方的要求进行调整，并承担由此产生的额外费用。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方负责工程质量乙方应保证工程质量，确保工程达到约定的质量标准。若工程质量不符合约定，乙方应承担修复费用，并支付违约金。2.2乙方按时完成工程乙方应按时完成工程。若乙方未按照合同约定的工期完成工程，乙方应支付逾期竣工违约金。2.3乙方保密甲方信息乙方应对甲方的商业秘密和个人信息予以保密，不得泄露给第三方。若乙方违反保密义务，乙方应承担违约责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系，确保合同的顺利履行。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中出现的问题。3.2第三方中介的报酬第三方中介的报酬由甲方和乙方协商确定。双方应在合同中明确第三方中介的报酬金额和支付方式。3.3第三方中介的违约责任若第三方中介未能履行其职责，导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应的违约责任。第三方中介的违约行为不影响甲方和乙方之间的合同权益。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.材料采购清单4.工程进度计划5.质量标准与规范6.安全防护措施方案7.环保措施方案8.工程验收标准9.保密协议10.补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定时间完成工程，属于违约行为。2.乙方工程质量不符合合同约定，属于违约行为。3.乙方未按合同约定采购材料，属于违约行为。4.乙方泄露甲方商业秘密或个人信息，属于违约行为。5.乙方未履行安全生产义务，导致安全事故发生，属于违约行为。6.甲方未按约定时间支付合同款项，属于违约行为。7.甲方未履行合同约定的监督义务，属于违约行为。8.甲方未按约定时间交付工程场地，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.违约金：指一方不履行合同义务或履行不符合约定时，应支付给对方的一定金额。3.质量保修期：指工程交付后，乙方对工程质量承担保修责任的期限。4.保密义务：指合同双方对合同内容及商业秘密承担的保密责任。5.逾期竣工违约金：指乙方未按合同约定时间完成工程，应支付给甲方的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.