建设工程建设工程施工合同(2024版)

编号：__________建设工程建设工程施工合同(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

建设工程建设工程施工合同(2024版)合同目录第一章：合同主体及定义1.1甲方（委托方）1.2乙方（施工方）1.3丙方（监理方）1.4术语定义第二章：合同标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程预算第三章：合同价格及支付方式3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式3.4进度付款3.5竣工结算第四章：合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误4.4工期提前第五章：施工质量标准5.1工程质量标准5.2质量控制5.3质量验收5.4质量争议的处理第六章：施工安全6.1安全管理6.2安全事故处理6.3安全防护措施第七章：材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料验收7.4设备安装第八章：变更与调整8.1变更程序8.2变更内容8.3变更费用第九章：违约责任9.1甲方违约9.2乙方违约9.3丙方违约9.4违约赔偿第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼第十一章：合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更11.3合同终止第十二章：合同的附件12.1附件一：工程图纸12.2附件二：技术规格书12.3附件三：施工组织设计第十三章：其他约定13.1环境保护13.2知识产权保护13.3保密条款13.4法律、法规规定的其他事项第十四章：附则14.1合同的修订14.2合同的解除14.3合同的解释14.4合同的签署日期及地点合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1甲方（委托方）：甲方是指_________（甲方全称），具有_________（相关资质或地位等）。1.2乙方（施工方）：乙方是指_________（乙方全称），具有_________（相关资质或地位等）。1.3丙方（监理方）：丙方是指_________（丙方全称），具有_________（相关资质或地位等）。1.4术语定义：（此部分列出并定义合同中使用的专业术语或重要概念，如工程量、工程进度等。）第二章：合同标的及工程概况2.1工程名称：本合同所指工程名称为_________。2.2工程地点：本合同所指工程地点为_________。2.3工程规模：本合同所指工程规模为_________。2.4工程内容：本合同所指工程内容为_________。2.5工程预算：本合同所指工程预算为_________元。第三章：合同价格及支付方式3.1合同总价：本合同的合同总价为_________元。3.2价格调整：价格调整的条件和方式如下：_________。3.3支付方式：本合同的支付方式为_________。3.4进度付款：进度付款的付款周期和比例如下：_________。3.5竣工结算：竣工结算的方式和时间为：_________。第四章：合同工期4.1开工日期：本合同约定的开工日期为_________。4.2竣工日期：本合同约定的竣工日期为_________。4.3工期延误：工期延误的处理方式如下：_________。4.4工期提前：工期提前的处理方式如下：_________。第五章：施工质量标准5.1工程质量标准：本合同所指工程质量标准为_________。5.2质量控制：质量控制的方式和流程如下：_________。5.3质量验收：质量验收的标准和流程如下：_________。5.4质量争议的处理：质量争议的处理方式如下：_________。第六章：施工安全6.1安全管理：安全管理的要求和措施如下：_________。6.2安全事故处理：安全事故的处理方式如下：_________。6.3安全防护措施：安全防护措施的要求和实施如下：_________。第七章：材料与设备7.1材料供应：材料供应的责任、要求和流程如下：_________。7.2设备供应：设备供应的责任、要求和流程如下：_________。7.3材料验收：材料验收的标准和流程如下：_________。7.4设备安装：设备安装的要求和流程如下：_________。第八章：变更与调整8.1变更程序：变更程序包括变更的提出、审批和实施，具体流程如下：_________。8.2变更内容：变更内容包括工程范围、设计、施工方法等，具体如下：_________。8.3变更费用：变更费用的计算和支付方式如下：_________。第九章：违约责任9.1甲方违约：甲方违约的情形和责任如下：_________。9.2乙方违约：乙方违约的情形和责任如下：_________。9.3丙方违约：丙方违约的情形和责任如下：_________。9.4违约赔偿：违约赔偿的计算方式和金额如下：_________。第十章：争议解决10.1争议解决方式：争议解决方式包括仲裁或诉讼，具体选择如下：_________。10.2仲裁：仲裁的机构、程序和规则如下：_________。10.3诉讼：诉讼的法院、程序和规则如下：_________。第十一章：合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件：合同生效的条件如下：_________。11.2合同变更：合同变更的程序和条件如下：_________。11.3合同终止：合同终止的条件和后续处理如下：_________。第十二章：合同的附件12.1附件一：工程图纸（此处附上工程图纸的编号、日期等信息。）12.2附件二：技术规格书（此处附上技术规格书的编号、日期等信息。）12.3附件三：施工组织设计（此处附上施工组织设计的编号、日期等信息。）第十三章：其他约定13.1环境保护：环境保护的要求和措施如下：_________。13.2知识产权保护：知识产权保护的约定如下：_________。13.3保密条款：保密条款的内容和要求如下：_________。13.4法律、法规规定的其他事项：其他法律、法规规定的事项如下：_________。第十四章：附则14.1合同的修订：合同修订的程序和条件如下：_________。14.2合同的解除：合同解除的条件和后续处理如下：_________。14.3合同的解释：合同解释的规则如下：_________。14.4合同的签署日期及地点：本合同于_________年_________月_________日在_________签署。甲方（委托方）：_________乙方（施工方）：_________丙方（监理方）：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商：甲方有权指定材料供应商，乙方应接受并按照甲方指定的供应商进行材料采购。如乙方因特殊原因需更换供应商，需提前征得甲方书面同意。1.2甲方监督权：甲方有权对施工现场进行不定期监督，以确保工程质量和进度符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的资料和便利。1.3甲方变更权：甲方有权根据项目需求和实际情况，对工程内容、设计、施工方法等进行变更。乙方应按照甲方的变更通知及时调整施工方案，并承担因变更引起的额外费用。1.4甲方终止权：（1）乙方严重违反合同条款，影响工程质量和进度；（2）乙方丧失相关资质或违法经营；（3）不可抗力因素导致合同无法履行。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量保障：乙方应保证工程质量符合合同约定的标准，如工程质量出现问题，乙方应负责修复并承担相应费用。2.2乙方进度保障：乙方应确保工程按合同约定的工期完成，如乙方原因导致工期延误，应按照约定的违约金比例向甲方支付违约金。2.3乙方保密义务：乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等予以保密，未经甲方同意，不得泄露给第三方。2.4乙方安全生产：乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方要求，做好施工现场的安全生产管理工作，确保施工安全。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介负责协调甲方、乙方之间的关系，确保合同的履行。中介方应公正、中立地处理合同履行过程中出现的争议和问题。3.2第三方中介费用：中介方的费用由甲方、乙方共同承担，具体费用比例在合同中约定。中介方应在合同约定的费用范围内提供服务，超出部分由甲方、乙方另行协商支付。3.3第三方中介违约：中介方如违反合同约定，导致甲方、乙方损失的，应承担相应的违约责任。甲方、乙方有权解除中介服务合同，并要求中介方赔偿损失。3.4第三方中介解除：在合同履行过程中，甲方、乙方均有权解除中介服务合同，但应提前书面通知对方。中介方在合同解除后，应立即停止提供服务，并办理相关交接手续。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程图纸2.技术规格书3.施工组织设计4.材料供应商名单5.安全生产措施方案6.施工进度计划7.质量验收标准8.保密协议9.安全生产责任保险保单10.合同履行过程中产生的其他相关文件二、违约行为及认定：1.甲方违约：未按约定时间支付进度款未按约定提供施工条件擅自变更工程内容或设计未履行合同约定的保密义务2.乙方违约：未按约定时间完成工程工程质量不符合约定标准未按约定采购材料或设备未履行合同约定的保密义务3.丙方违约：未按约定进行工程监理未及时发现并处理安全隐患未履行合同约定的保密义务未公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题三、法律名词及解释：1.合同履行：指合同各方按照合同约定履行各自的权利和义务。2.违约行为：指合同一方或多方未履行合同约定的义务。3.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。4.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。5.仲裁：指合同各方约定在发生争议时，由仲裁机构进行公正、独立的调解或裁决。6.诉讼：指合同各方通过法院解决合同争议的方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：原因：设计变更、甲方提供的施工条件不符等。解决办法：协商调整施工计划，延长工期，并根据实际情况协商违约金。2.工程质量问题：原因：乙方施工不当、材料不合格等。解决办法：及时整改，重新验收，必要时解除合同并追究乙方责任。3.材料供应问题：原因：乙方供应商供