下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
工程进度款支付与工期控制合同编号:__________合同各方信息:甲方:(全称名称)乙方:(全称名称)一、工程概况1.1工程名称:(工程全称)1.2工程地点:(工程具体地点)1.3工程内容:(工程简要描述)1.4工程总价:(工程总金额,大写:人民币____元整)二、付款方式及进度2.1甲方应按照本合同约定的付款方式和进度向乙方支付工程进度款。2.2工程进度款的支付比例为:(%)2.3付款进度安排:(详细描述各阶段工程进度款支付比例及时间)三、工期控制3.1乙方应按照本合同约定的工期完成工程。3.2工程开工日期:(具体日期)3.3工程竣工日期:(具体日期)3.4乙方如因自身原因导致工程延期,应按照甲方要求支付违约金,违约金计算方式为:(详细描述)四、质量标准4.1乙方应按照甲乙双方确认的施工图纸、技术规范和质量标准进行施工,确保工程质量。4.2工程验收标准:(详细描述)五、违约责任5.1乙方未按照约定时间完成工程,甲方有权解除本合同,并要求乙方支付违约金,违约金计算方式为:(详细描述)5.2甲方未按照约定时间支付进度款,乙方有权暂停工程,并要求甲方支付违约金,违约金计算方式为:(详细描述)六、争议解决6.1甲乙双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1甲乙双方应遵守国家法律法规,严格执行本合同各项约定。7.2本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方:(盖章)乙方:(盖章)签订日期:(具体日期)一、附件列表:1.工程图纸和技术规范2.施工计划和进度表3.工程质量验收标准4.付款凭证和进度报告5.变更订单和补充协议6.双方的公司资质证明文件7.工程保险和安全生产许可证二、违约行为及认定:1.乙方未按约定时间完成工程:未按照合同约定的竣工日期完成工程的行为。2.乙方工程质量不符合约定:工程质量未达到合同约定的质量标准。3.甲方未按约定时间支付进度款:未按照合同约定的付款进度和时间向乙方支付工程进度款。4.甲方无故解除合同:无正当理由解除合同,造成乙方损失的行为。5.乙方无故暂停工程:无正当理由暂停工程,影响工程进度和质量的行为。三、法律名词及解释:1.合同法:指《中华人民共和国合同法》,是调整合同关系的基本法律。2.工程进度款:指甲方按照乙方完成的工程进度,支付给乙方的相应款项。3.违约金:指一方违约时,根据合同约定向对方支付的违约赔偿金。4.工期:指合同约定的工程开始施工至工程竣工交付的总时间。5.质量标准:指合同约定的工程质量应达到的技术要求和标准。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度款支付纠纷:严格按照合同约定的付款进度和时间支付,如有纠纷,及时协商解决。2.工程质量问题:发现质量问题及时整改,必要时暂停工程,待问题解决后继续施工。3.工期延误:如遇不可抗力因素导致工期延误,双方协商确定延期时间;如系乙方原因导致工期延误,乙方应支付违约金。4.合同变更:如需变更合同内容,双方协商一致后签订补充协议。5.合同解除:甲方解除合同的,应提前通知乙方,并支付违约金;乙方解除合同的,应承担相应的违约责任。五、所有应用场景:1.建筑工程施工合同2.设备安装工程
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 记忆小游戏课课程设计
- 静脉注射相关试题库
- 建设工程勘察合同(五)(范本)
- 电热电热毯安全性能考核试卷
- 舞台灯光布光与舞台布局设计考核试卷
- 便利店网络营销与在线顾客服务考核试卷
- 自行车品牌形象推广策略考核试卷
- 锂离子电池制造中的电池耐振动性能考核试卷
- 光缆在海洋观测与科研中的应用考核试卷
- 葡萄酒酿造过程中的酿造技术与品质提升研究考核试卷
- 人工智能在中药学领域的应用与药物研发创新研究
- 锂离子电池储能系统安全性能评价标准-征求意见稿及编制说明
- 健身房营销策划方案项目控制
- 厂房佣金合同
- 新能源汽车的充电桩建设规划
- 基于核心素养的高中英语阅读教学
- 2021年人身保险业务基本服务规定题库
- 河南省中小学教师副高职称评审申报指南(含六个附件证明模板)
- 复卷机安全操作规程培训课件
- 智能化工厂整体解决方案
- 三年级数学综合实践课教案范文
评论
0/150
提交评论