电站工程建筑施工合同

电站工程建筑施工合同合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为电站工程的建设方，乙方为电站工程建筑施工方，双方为了确保电站工程的顺利进行，经友好协商，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：__________电站工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________二、合同价格2.1本合同总价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方在合同签订后____个工作日内，向甲方支付合同总价款的____%作为预付款。2.3甲方在收到乙方支付的预付款后，____个工作日内向乙方出具等额的正规发票。三、施工期限3.1乙方应按照甲方的要求，保证工程在____年____月____日前竣工交付。3.2乙方如因特殊情况不能按时完成工程，应提前____个工作日向甲方提出延期申请，并说明延期理由。甲方在收到延期申请后，应在____个工作日内作出答复。四、质量标准4.1乙方应按照甲方的要求和国家相关标准进行施工，确保工程质量。4.2工程竣工后，甲方应组织验收。如乙方工程质量不符合合同约定，乙方应承担相应的整改和赔偿责任。五、保密条款5.1乙方应对在合同履行过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密。5.2保密期限自合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。六、违约责任6.1乙方如未按照约定时间完成工程，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的____%。6.2甲方如未按照约定时间支付预付款或工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的____%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。7.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.电站工程设计图纸2.施工方案和施工计划3.工程量清单4.材料和设备清单5.施工图纸和技术规范6.安全文明施工标准7.工程验收标准和方法8.付款凭证和发票9.合同变更和补充协议二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程，属于违约行为。2.乙方工程质量不符合合同约定，属于违约行为。3.甲方未按照约定时间支付预付款或工程款，属于违约行为。4.甲方未按照约定提供施工条件或材料，属于违约行为。5.双方未按照约定履行合同义务，导致合同无法履行，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.电站工程：指发电站的建设项目，包括发电站的主体工程、辅助工程和附属设施。2.施工方案：指为完成工程所需的施工方法、工艺流程、施工组织设计等。3.工程量清单：指明细列出工程所需各项工程量及其数量的清单。4.材料和设备清单：指明细列出工程所需材料和设备的名称、规格、数量等信息的清单。5.施工图纸：指详细表达建筑物的形状、大小、构造、材料、设备等内容的图纸。6.技术规范：指对施工过程中应遵循的技术要求和标准的规定。7.安全文明施工：指在施工过程中，采取有效措施，确保施工人员安全和施工文明。8.工程验收：指工程完成后，按照合同约定和有关标准进行的质量、安全、功能等方面的检查、评定和认可。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整施工计划，合理分配资源和人力，确保工程进度。2.工程质量问题：解决办法：及时停工整改，重新验收，不合格的工程部分由乙方负责返工和维修。3.支付问题：解决办法：双方按照合同约定及时履行支付义务，如有争议，可通过协商解决或依法解决。4.合同变更：解决办法：双方协商一致后，签订补充协议，明确变更内容和要求。5.争议解决：解决办法：友好协商解决，如协商不成，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于发电站建筑工程的施工合同签订。2.适用于双方为明确工程范围、质量、进度、支付等权利义务关系而签订的合同。3.适用于涉及工程设计、