水利建设工程施工合同协议书范本(2024版)

编号：__________水利建设工程施工合同协议书范本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

水利建设工程施工合同协议书范本(2024版)合同目录第一章：合同主体1.1发包人1.2承包人第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章：合同价格3.1合同总价3.2工程款支付方式3.3价格调整3.4计价依据第四章：合同工期4.1开工日期4.2竣工日期4.3工期延误4.4工期提前第五章：工程质量5.1质量标准5.2质量检验5.3质量保证5.4质量争议的处理第六章：合同的履行6.1承包人的义务6.2发包人的义务6.3合同的变更6.4合同的终止第七章：违约责任7.1承包人的违约责任7.2发包人的违约责任7.3违约赔偿第八章：争议解决8.1争议的解决方式8.2仲裁8.3诉讼第九章：合同的生效、变更和终止9.1合同的生效条件9.2合同的变更9.3合同的终止第十章：合同的附则10.1合同的解释10.2合同的补充10.3合同的附件第十一章：合同的签订11.1签订日期11.2签订地点11.3签字盖章第十二章：合同的保管12.1合同的副本12.2合同的正本12.3合同的保管责任第十三章：合同的公开13.1合同的公开内容13.2合同的公开方式13.3保密条款第十四章：其他条款14.1不可抗力14.2法律适用14.3税法规定14.4环境影响评估合同编号_________第一章：合同主体1.1发包人1.1.1名称：__________1.1.2地址：__________1.1.3法定代表人：__________1.2承包人1.2.1名称：__________1.2.2地址：__________1.2.3法定代表人：__________第二章：工程概况2.1工程名称：__________2.2工程地点：__________2.3工程规模：__________2.4工程内容：__________第三章：合同价格3.1合同总价：__________3.2工程款支付方式：__________3.3价格调整：__________3.4计价依据：__________第四章：合同工期4.1开工日期：__________4.2竣工日期：__________4.3工期延误：__________4.4工期提前：__________第五章：工程质量5.1质量标准：__________5.2质量检验：__________5.3质量保证：__________5.4质量争议的处理：__________第六章：合同的履行6.1承包人的义务：__________6.2发包人的义务：__________6.3合同的变更：__________6.4合同的终止：__________第七章：违约责任7.1承包人的违约责任：__________7.2发包人的违约责任：__________7.3违约赔偿：__________第八章：争议解决8.1争议的解决方式：__________8.2仲裁：__________8.3诉讼：__________第九章：合同的生效、变更和终止9.1合同的生效条件：__________9.2合同的变更：__________9.3合同的终止：__________第十章：合同的附则10.1合同的解释：__________10.2合同的补充：__________10.3合同的附件：__________第十一章：合同的签订11.1签订日期：__________11.2签订地点：__________11.3签字盖章：__________第十二章：合同的保管12.1合同的副本：__________12.2合同的正本：__________12.3合同的保管责任：__________第十三章：合同的公开13.1合同的公开内容：__________13.2合同的公开方式：__________13.3保密条款：__________第十四章：其他条款14.1不可抗力：__________14.2法律适用：__________14.3税法规定：__________14.4环境影响评估：__________发包人（盖章）：承包人（盖章）：签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指令变更甲方有权根据项目进展和实际情况，对工程内容、工程规模、工程质量标准等进行变更。乙方应根据甲方的变更指令，及时调整施工方案和进度计划，并报甲方审批。变更导致的额外费用和工期延误，按照甲乙双方协商确定的方式进行补偿。1.2甲方监督权甲方有权对施工现场进行定期或不定期的监督检查，以确保工程质量和进度符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督检查，提供必要的资料和便利条件。1.3甲方索赔权如乙方未按合同约定履行义务，甲方有权按照合同约定和法律法规的规定，向乙方提出索赔。索赔金额包括但不限于经济损失、工期延误、质量不符合要求等。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方自主调整乙方应根据工程实际情况，合理调整施工方案和进度计划，确保工程质量和进度。如因乙方原因导致工期延误或质量问题，乙方应承担相应的违约责任。2.2乙方技术支持乙方应提供专业技术支持，确保工程质量和安全。如工程出现技术问题，乙方应在第一时间内提出解决方案，并与甲方沟通确认。2.3乙方保密义务乙方应对甲方提供的技术资料、商业秘密等保密信息予以严格保密，不得泄露给第三方。如乙方违反保密义务，应承担相应的违约责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责第三方中介应按照合同约定，履行中介职责，协助甲乙双方顺利完成工程。如第三方中介未按约定履行职责，应承担相应的违约责任。3.2第三方中介费用第三方中介的费用由甲乙双方按照合同约定承担。如双方对费用承担有争议，应友好协商解决。3.3第三方中介权益保护第三方中介在履行中介职责过程中，如受到甲方、乙方或工程的损害，有权向责任方提出索赔。甲乙双方应对第三方中介的合法权益给予充分保护。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸和技术规范2.工程量清单和报价单3.合同履行过程中所需的各种批准文件和许可证4.工程进度计划和施工方案5.质量保证措施和安全生产方案6.发包人和承包人的营业执照、资质证书复印件7.合同双方授权代表的身份证明和授权书8.合同的补充协议和修正案9.工程验收标准和验收报告10.银行保函和履约保证金二、违约行为及认定：1.工期延误：未按照合同约定的时间完成工程2.质量不符合要求：工程质量未达到合同约定的标准3.未按约定履行义务：未履行合同中约定的任何一项义务4.违反保密义务：泄露合同中约定的保密信息5.未提供技术支持：未能提供合同约定的专业技术支持6.第三方中介未按约定履行职责：未履行中介职责或导致工程出现问题7.索赔不符合合同约定：未按照合同约定提出索赔或索赔不符合实际情况三、法律名词及解释：1.发包人：委托他人完成工程建设的一方2.承包人：接受委托完成工程建设的一方3.工期延误：工程未能在合同约定的时间内完成4.质量不符合要求：工程质量未达到合同约定的标准5.违约行为：违反合同约定的一方行为6.违约责任：违反合同约定的一方应承担的法律责任7.索赔：依据合同约定，一方因对方违约而要求赔偿的权利8.不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：及时沟通，调整施工计划，合理分配资源2.质量问题：停工整改，重新检验，确保达到合同要求3.设计变更：双方协商确定变更内容和费用，签订补充协议4.合同争议：友好协商解决，必要时提交仲裁或诉讼5.不可抗力事件：