2024建设工程施工合同吉林

编号：__________2024建设工程施工合同吉林甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024建设工程施工合同吉林合同目录第一章：总则1.1合同当事人1.2合同签订依据1.3合同宗旨1.4合同适用范围第二章：工程概况2.1工程简介2.2工程规模2.3工程地点2.4工程目标第三章：合同当事人义务3.1发包人义务3.2承包人义务第四章：合同价格4.1合同价格构成4.2价格调整机制4.3支付方式4.4价格争议解决第五章：施工进度与工期5.1施工进度计划5.2工期延误5.3提前完工奖励5.4工期争议解决第六章：工程质量与标准6.1工程质量要求6.2质量检验6.3质量争议解决第七章：材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料和设备验收第八章：安全生产与环保8.1安全生产要求8.2安全事故处理8.3环保要求第九章：合同变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3变更与解除的程序第十章：违约责任10.1违约行为10.2违约责任判定10.3违约赔偿第十一章：争议解决11.1争议类型11.2争议解决方式11.3仲裁或诉讼第十二章：合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件第十三章：其他约定13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4合同附件第十四章：附则14.1合同的解释权14.2合同的修订14.3合同的废止14.4合同签订日期及地点合同编号：JL2024建设工程施工合同第一章：总则1.1合同当事人1.1.1发包人：指吉林某建设项目的业主或其合法代表。1.1.2承包人：指具有相应施工资质，承担本工程施工的企业。1.2合同签订依据1.2.1本合同根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，由双方协商一致签订。1.3合同宗旨1.3.1本合同的签订目的是确保工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。1.4合同适用范围1.4.1本合同适用于吉林某建设项目施工阶段的所有工作内容。第二章：工程概况2.1工程简介2.1.1工程名称：吉林某建设项目。2.1.2工程性质：住宅楼、商业楼、配套设施等。2.2工程规模2.2.1工程占地面积：约平方米。2.2.2工程总建筑面积：约平方米。2.3工程地点2.3.1工程位于吉林省市区路号。2.4工程目标2.4.1工程质量目标：达到国家及地方优良标准。2.4.2工程安全目标：实现零事故。2.4.3工程进度目标：按合同约定的工期完成。2.4.4投资控制目标：控制在预算范围内。第三章：合同当事人义务3.1发包人义务3.1.1提供施工场地3.1.2按时支付合同价款3.1.3协调各方关系，确保施工顺利进行。3.2承包人义务3.2.1按合同约定完成施工任务3.2.2保证工程质量、安全3.2.3按合同约定提交相关报表和资料第四章：合同价格4.1合同价格构成4.1.1工程总价包括：人工费、材料费、设备费、施工机具使用费、管理费、利润等。4.2价格调整机制4.2.1价格调整的条件、范围和程序按照合同约定的价格调整条款执行。4.3支付方式4.3.1发包人按工程进度和合同约定支付合同价款。4.4价格争议解决4.4.1价格争议通过友好协商解决，协商不成的，按照合同约定的争议解决方式处理。第五章：施工进度与工期5.1施工进度计划5.1.1承包人根据工程特点和施工条件，编制施工进度计划，报发包人审批。5.2工期延误5.2.1因承包人原因导致工期延误的，应当按照合同约定承担违约责任。5.3提前完工奖励5.3.1提前完工的，按照合同约定的奖励条件给予奖励。5.4工期争议解决5.4.1工期争议通过友好协商解决，协商不成的，按照合同约定的争议解决方式处理。第六章：工程质量与标准6.1工程质量要求6.1.1工程质量应符合国家及地方现行有关标准、规范和规定。6.2质量检验6.2.1工程质量检验按照有关标准、规范和规定执行。6.3质量争议解决6.3.1质量争议通过友好协商解决，协商不成的，按照合同约定的争议解决方式处理。第八章：材料与设备8.1材料供应8.1.1承包人负责采购施工所需材料，并保证材料质量。8.1.2发包人负责审核承包人提交的材料清单，并按约定时间提供材料。8.2设备供应8.2.1承包人负责采购施工所需设备，并保证设备质量。8.2.2发包人负责提供设备安装、调试等技术支持。8.3材料和设备验收8.3.1材料和设备到达施工现场后，承包人应按照合同约定的标准进行验收。8.3.2发包人应对验收过程进行监督，并对验收结果予以确认。第九章：安全生产与环保9.1安全生产要求9.1.1承包人应按照有关法律法规和标准要求，做好施工现场的安全生产管理工作。9.1.2发包人应配合承包人做好安全生产工作，并提供必要的安全生产条件。9.2安全事故处理9.2.1发生安全事故的，承包人应立即启动应急预案，并及时报告发包人。9.2.2发包人应协助承包人处理安全事故，并按照合同约定承担相应责任。9.3环保要求9.3.1承包人应遵守国家及地方的环保法律法规，做好施工现场的环保工作。9.3.2发包人应配合承包人做好环保工作，并承担合同约定的环保责任。第十章：合同变更与解除10.1合同变更条件10.1.1合同变更应符合法律法规和双方约定。10.1.2合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除条件10.2.1合同解除应符合法律法规和双方约定。10.2.2合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。10.3变更与解除的程序10.3.1合同变更或解除协议应报送相关政府部门备案。10.3.2合同变更或解除协议生效后，双方应按照新的协议履行合同义务。第十一章：违约责任11.1违约行为11.1.1发包人未按约定支付价款的，应支付迟延付款违约金。11.1.2承包人未按约定完成工程或质量不符合要求的，应承担违约责任。11.2违约责任判定11.2.1违约责任的判定应依据合同约定和法律、法规的规定。11.3违约赔偿11.3.1违约方应按照合同约定承担违约赔偿责任。第十二章：合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件12.1.1本合同自双方签字盖章之日起生效。12.1.2本合同的生效不得违反法律法规和社会公共利益。12.2合同变更程序12.2.1合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。12.2.2合同变更协议生效后，双方应按照变更后的协议履行合同义务。12.3合同终止条件12.3.1合同终止应符合法律法规和双方约定。12.3.2合同终止后，双方应按照合同约定处理合同终止事宜。第十三章：其他约定13.1保密条款13.1.1双方应对合同内容及履行过程中的商业秘密予以保密。13.1.2保密义务自合同生效之日起计算，至合同终止后三年内有效。13.2知识产权保护13.2.1双方同意，合同涉及的知识产权归属按相关法律法规和双方约定处理。13.3不可抗力13.3.1不可抗力事件是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。13.3.2因不可抗力导致合同无法履行或部分履行时，双方应按约定处理。13.4合同附件13.4.1合同附件是合同的重要组成部分，与合同具有同等法律效力。第十四章：附则14.1合同的解释权14.1.1本合同的解释权归双方共同所有。1多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定材料供应商，乙方应接受甲方指定的供应商提供的材料。如乙方对甲方指定的供应商提供的材料有异议，甲方应协助乙方与供应商解决争议。2.甲方监督权甲方有权对施工现场进行定期或不定期的监督检查，以确保工程质量和进度符合合同要求。乙方应积极配合甲方的监督检查，并提供必要的便利条件。3.甲方变更权甲方有权根据项目需要对工程设计、施工方案等进行变更。乙方应及时按照甲方的变更要求进行调整，并承担因变更引起的额外费用。4.甲方终止权甲方有权在合同履行过程中终止合同。如甲方终止合同，乙方应立即停止施工，并按照甲方的要求处理后续事宜。5.甲方解除权甲方有权在合同履行过程中解除合同。如甲方解除合同，乙方应立即停止施工，并按照甲方的要求处理后续事宜。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方负责工程质量乙方应对工程的质量和安全负全责，确保工程符合合同约定的质量标准。如工程质量不符合约定，乙方应承担修复、加固、返工等费用。2.乙方负责施工进度乙方应严格按照合同约定的工期完成工程。如乙方原因导致工期延误，乙方应支付迟延履行的违约金。3.乙方负责材料和设备供应乙方应按照合同约定的规格、数量和质量要求供应材料和设备。如乙方供应的材料和设备不符合要求，乙方应承担更换、修复等费用。4.乙方负责安全生产乙方应严格按照有关法律法规和标准要求，做好施工现场的安全生产管理工作。如发生安全事故，乙方应承担相应的法律责任。5.乙方负责环保工作乙方应遵守国家及地方的环保法律法规，做好施工现场的环保工作。如发生环保违法行为，乙方应承担相应的法律责任。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明1.第三方中介的职责第三方中介应公正、公平地协调甲乙双方的合同履行，确保合同的顺利进行。如第三方中介未能履行协调职责，导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应的法律责任。2.第三方中介的监督权第三方中介有权对甲乙双方的合同履行进行监督，以确保合同的履行符合法律法规和合同约定。甲乙双方应积极配合第三方中介的监督工作。3.第三方中介的调解权第三方中介在合同履行过程中，如发生争议，有权进行调解。调解不成的，双方可依法申请仲裁或向人民法院提起诉讼。4.第三方中介的终止权第三方中介有权在合同履行过程中终止合同。如第三方中介终止合同，甲乙双方应立即停止履行合同，并按照第三方中介的要求处理后续事宜。5.第三方中介的解除权第三方中介有权在合同履行过程中解除合同。如第三方中介解除合同，甲乙双方应立即停止履行合同，并按照第三方中介的要求处理后续事宜。附件及其他补充说明一、附件列表：1.附件一：甲方为主导时的附加条款及说明2.附件二：乙方为主导时的附加条款及说明3.附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明二、违约行为及认定：1.甲方违约行为及认定未按约定支付价款未按约定提供施工场地未按约定时间提供材料和设备未按约定进行监督检查未按约定进行设计变更2.乙方违约行为及认定未按约定完成工程工程质量不符合约定工期延误未按约定供应材料和设备未按约定进行安全生产管理3.第三方中介违约行为及认定未能履行协调职责未进行有效监督未公正、公平地调解争议未按约定终止或解除合同三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方为实现特定目的，明确相互权利义务的协议。2.甲方：指吉林某建设项目的业主或其合法代表。3.乙方：指具有相应施工资质，承担本工程施工的企业。4.第三方中介：指在合同履行过程中，协助甲方和乙方协调、监督和调解争议的独立第三方。5.违约行为：指合同当事人未能履行合同约定的义务。6.违约责任：指违约方因违约行为而应承担的法律责任。7.工期延误：指工程实际完成时间超过合同约定的工期。8.迟延付款违约金：指甲方未按约定时间支付价款所需支付的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.材料和设备供应问题解决方案：双方协商确定供应计划，提前沟通需求，确保及时供应。2.工程质量问题解决方案：加强质量检验，双方共同参与质量控制，及时整改不合格工程。3.工期延误问题解决方案：制定严格的施工计划，及时调整进度，采取措施确保工期。4.安全生产问题解决方案：加强安全生产培训，严格执行安全生产规定，