杭州装修施工合同范本(2024版)

编号：__________杭州装修施工合同范本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

杭州装修施工合同范本(2024版)合同目录第一章：合同主体及定义1.1甲方（业主）名称及联系方式1.2乙方（施工方）名称及联系方式1.3丙方（材料供应商）名称及联系方式1.4术语定义第二章：工程概况2.1工程地点2.2工程面积2.3工程预算2.4工程工期第三章：施工内容与要求3.1施工项目列表3.2施工工艺及质量标准3.3施工材料要求3.4施工安全措施第四章：合同价格与支付4.1合同总价4.2支付方式及支付时间表4.3价款调整条件及方法4.4工程验收合格后的支付第五章：工期延误及违约责任5.1工期延误的定义及处理5.2乙方违约责任5.3甲方违约责任5.4丙方违约责任第六章：质量保证及保修6.1工程质量标准6.2质量保证期限6.3保修范围及保修方式6.4质量问题处理流程第七章：变更与解除合同7.1合同变更条件7.2变更程序7.3合同解除条件7.4解除合同的程序及赔偿第八章：争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁机构8.3诉讼管辖法院第九章：合同的生效、修改与终止9.1合同生效条件9.2合同修改程序9.3合同终止条件9.4合同终止后的处理第十章：合同的附件10.1施工图纸及设计说明10.2材料品牌及规格说明书10.3工程量清单10.4其他相关文件第十一章：其他约定11.1环境保护与垃圾处理11.2邻里关系协调11.3工程保险11.4知识产权保护第十二章：甲方、乙方、丙方的权利与义务12.1甲方的权利与义务12.2乙方的权利与义务12.3丙方的权利与义务第十三章：合同的转让与继承13.1合同转让的条件13.2转让程序13.3合同继承第十四章：附则14.1合同的解释权14.2合同的适用法律14.3合同的签订日期14.4合同的修订记录合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1甲方（业主）名称：_________，联系方式：_________1.2乙方（施工方）名称：_________，联系方式：_________1.3丙方（材料供应商）名称：_________，联系方式：_________1.4术语定义：1.4.1甲方：指合同所述房屋的业主。1.4.2乙方：指承担合同约定的装修施工任务的单位或个人。1.4.3丙方：指向乙方提供合同约定材料的供应商。1.4.4工期：指合同约定的开始施工日期至工程竣工交付日期。1.4.5工程：指合同所述的装修施工项目。第二章：工程概况2.1工程地点：_________2.2工程面积：_________2.3工程预算：人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元2.4工程工期：自合同签订之日起____个工作日。第三章：施工内容与要求3.1施工项目列表：3.1.1客厅装修3.1.2卧室装修3.1.3厨房装修3.1.4卫生间装修3.1.5水电改造3.1.6墙面翻新3.1.7地板铺设3.1.8其它：_________3.2施工工艺及质量标准：按照《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210—2001）执行。3.3施工材料要求：3.3.1乙方应使用符合国家标准的建筑材料和装修材料。3.3.2丙方提供的材料应符合合同约定的品牌、规格和质量要求。3.4施工安全措施：乙方应按照国家和地方有关施工安全的规定，确保施工过程中的安全。第四章：合同价格与支付4.1合同总价：人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。4.2支付方式及支付时间表：4.2.1合同签订后____个工作日内，甲方支付乙方工程总价的30%。4.2.2工程进度达到预定进度的50%时，甲方支付乙方工程总价的30%。4.2.3工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价的20%。4.2.4剩余的10%作为质保金，工程质保期结束后无质量问题支付给乙方。4.3价款调整条件及方法：合同执行过程中，如遇市场价格波动或工程变更，双方可按合同约定的价格调整机制进行价款调整。4.4工程验收合格后的支付：甲方应在验收合格后____个工作日内支付剩余的20%工程尾款。第五章：工期延误及违约责任5.1工期延误的定义及处理：工期延误指实际完成工程时间超过合同约定的工程竣工交付日期。如因乙方原因造成工期延误，乙方应按照每日________元向甲方支付违约金。5.2乙方违约责任：乙方未按合同约定完成工程，应承担违约责任，具体违约金计算方式按照5.1条款执行。5.3甲方违约责任：甲方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，具体违约金计算方式按照5.1条款执行。5.4丙方违约责任：丙方未按合同约定提供材料，应承担违约责任，具体违约金计算方式按照5.1条款执行。第六章：质量保证及保修6.1工程质量标准：应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》（GB50210—2001）及相关法律法规的要求。6.2质量保证期限：自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限为____年。6.3保修范围及保修方式：乙方对施工过程中的工程质量问题负责保修，保修费用由乙方承担。6.4质量问题处理流程：发现质量问题后，甲方应在____个工作日内通知乙方，乙方应在接到通知后____个工作日内到达现场进行处理。第八章：争议解决8.1争议解决方式：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁机构：如双方同意仲裁解决争议，应提交至_________仲裁委员会进行仲裁。8.3诉讼管辖法院：合同签订地人民法院。第九章：合同的生效、修改与终止9.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。9.2合同修改程序：合同的修改应由双方协商一致，并以书面形式作出，经双方签字盖章后生效。9.3合同终止条件：合同终止的条件按照合同约定的条款执行。9.4合同终止后的处理：合同终止后，乙方应按照合同约定完成剩余工程，并承担相应的违约责任。第十章：合同的附件10.1施工图纸及设计说明：详见附件一。10.2材料品牌及规格说明书：详见附件二。10.3工程量清单：详见附件三。10.4其他相关文件：详见附件四。第十一章：其他约定11.1环境保护与垃圾处理：乙方应按照相关法律法规的要求，做好施工过程中的环境保护和垃圾处理工作。11.2邻里关系协调：乙方应负责协调与邻里之间的关系，确保施工过程中的邻里关系和谐。11.3工程保险：乙方应负责办理施工期间的工程保险，并承担保险费用。11.4知识产权保护：乙方应保证施工过程中不侵犯他人的知识产权，如发生侵权行为，乙方应承担相应的法律责任。第十二章：甲方、乙方、丙方的权利与义务12.1甲方的权利与义务：12.1.1甲方按合同约定支付工程款。12.1.2甲方应提供施工场地和必要的施工条件。12.1.3甲方有权对乙方的施工质量进行监督。12.2乙方的权利与义务：12.2.1乙方按合同约定完成工程施工。12.2.2乙方应保证施工质量和安全。12.2.3乙方应按合同约定提供保修服务。12.3丙方的权利与义务：12.3.1丙方按合同约定提供材料。12.3.2丙方应保证材料的质量和数量。12.3.3丙方应按合同约定提供售后服务。第十三章：合同的转让与继承13.1合同转让的条件：合同的转让应得到对方的书面同意。13.2转让程序：转让程序按照双方协商确定的方式进行。13.3合同继承：合同的继承应按照法律规定和双方约定执行。第十四章：附则14.1合同的解释权：本合同的解释权归双方共同所有。14.2合同的适用法律：本合同适用中华人民共和国法律。14.3合同的签订日期：本合同于____年____月____日签订。14.4合同的修订记录：详见附件五。甲方（业主）：______________________授权代表（签字）：_________________日期：_____________________________乙方（施工方）：______________________授权代表（签字）：_________________日期：_____________________________丙方（材料供应商）：______________________授权代表（签字）：_________________日期：_____________________________合同编号：____________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方变更要求：甲方在合同签订后，如因个人喜好或实际需求变更施工内容或工期，应提前书面通知乙方。乙方应根据变更情况重新制定施工计划，并通知丙方调整材料供应计划。变更导致的工程费用增减，按照甲方与乙方的协商结果处理。1.2甲方监督权：甲方有权对施工过程进行监督，要求乙方按照合同约定的质量标准进行施工。甲方发现乙方施工不符合合同约定时，有权要求乙方及时整改。1.3甲方验收权：甲方有权对施工完成的工程进行验收。工程验收不合格的，甲方有权要求乙方按照合同约定进行整改。整改完成后，甲方重新验收。1.4甲方索赔权：如乙方未按合同约定完成工程，或工程质量不符合合同约定，甲方有权向乙方提出索赔，索赔金额包括但不限于工程费用、逾期违约金、甲方损失等。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方施工义务：乙方应按照合同约定的施工内容、工艺及质量标准进行施工，确保工程按时完成。2.2乙方保密义务：乙方应对在施工过程中了解的甲方商业秘密、个人隐私等信息予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。2.3乙方保修义务：工程验收合格后，乙方应按照合同约定对工程进行保修。在保修期内，如工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后____个工作日内到达现场进行处理。2.4乙方违约责任：如乙方未按合同约定完成工程，或工程质量不符合合同约定，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于逾期违约金、甲方损失等。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介义务：第三方中介应公正、公平地履行调解、协调职责，维护双方合法权益。3.2第三方中介保密义务：第三方中介应对在调解、协调过程中了解的甲方、乙方商业秘密、个人隐私等信息予以保密，未经甲方、乙方同意不得泄露给第三方。3.3第三方中介赔偿责任：如第三方中介未能履行调解、协调职责，导致甲方、乙方损失的，第三方中介应承担相应的赔偿责任。3.4第三方中介收费：第三方中介的收费标准应提前告知甲方、乙方，并在合同中明确。双方应按照合同约定支付中介费用。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸及设计说明2.材料品牌及规格说明书3.工程量清单4.其他相关文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为：1.1未按约定时间支付工程款1.2提供施工场地和条件不符合合同要求1.3未按约定时间配合乙方施工导致工期延误2.乙方违约行为：2.1未按约定完成工程施工或工程质量不符合标准2.2未按约定提供保修服务2.3施工过程中未确保安全导致事故发生3.丙方违约行为：3.1未按约定提供材料或材料质量不符合标准3.2未按约定时间提供材料导致工期延误3.3提供的材料导致工程质量问题三、法律名词及解释：1.建筑装饰装修工程施工质量验收规范（GB50210—2001）：由国家有关部门制定的关于建筑装饰装修工程施工质量验收的标准和规定。2.知识产权：指法律上对创新成果的保护，包括专利权、著作权、商标权等。3.违约金：当合同一方未履行合同约定的义务时，按照合同约定向对方支付的金钱。4.保修期：指合同约定的乙方对工程质量问题承担保修责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工过程中的变更：如甲方提出变更要求