2024建设工程承包合同书

编号：__________2024建设工程承包合同书甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024建设工程承包合同书合同目录第一章：总则1.1合同当事人1.2合同签订依据1.3合同宗旨1.4合同适用范围第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三章：合同主体3.1承包人资质3.2承包人义务3.3发包人义务第四章：工程质量4.1质量标准4.2质量监督4.3质量验收第五章：工程进度5.1施工工期5.2进度计划5.3工期延误第六章：工程造价6.1合同价格6.2计价方式6.3工程变更6.4工程结算第七章：材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料质量第八章：安全生产8.1安全生产要求8.2安全事故处理8.3环境保护第九章：合同的变更、解除与终止9.1合同变更9.2合同解除9.3合同终止第十章：违约责任10.1违约行为10.2违约责任10.3违约赔偿第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2调解11.3仲裁11.4诉讼第十二章：合同的生效、修改与解除12.1合同生效条件12.2合同修改12.3合同解除第十三章：其他约定13.1保密条款13.2广告宣传13.3知识产权第十四章：附则14.1合同附件14.2合同签订日期14.3合同有效期14.4合同的传承与份证合同编号2024ZXBC001第一章：总则1.1合同当事人1.1.1承包人名称：__________1.1.2承包人地址：__________1.1.3承包人法人代表：__________1.1.4发包人名称：__________1.1.5发包人地址：__________1.1.6发包人法人代表：__________1.2合同签订依据1.2.1中华人民共和国相关法律、法规1.2.2双方平等、自愿、公平、诚实信用的原则1.2.3工程招标文件及中标通知书1.3合同宗旨1.3.1确保工程质量、安全、进度、投资控制等目标的实现1.3.2明确双方的权利、义务和责任1.4合同适用范围1.4.1本合同适用于__________建设工程项目的承包第二章：工程概况2.1工程名称：__________2.2工程地点：__________2.3工程规模：__________2.4工程内容：__________第三章：合同主体3.1承包人资质3.2承包人义务3.2.1按合同约定完成工程设计、施工、保修等工作3.2.2遵守国家法律法规，严格执行安全生产、环保等规定3.3发包人义务3.3.1提供合同约定的工程场地、施工条件等3.3.2按时支付合同价款，配合承包人完成工程相关工作第四章：工程质量4.1质量标准4.1.1工程质量须符合__________等国家现行标准4.1.2工程质量须达到__________等地方标准要求4.2质量监督4.2.1双方共同组成质量监督小组，对工程质量进行监督检查4.2.2承包人须按合同约定对工程质量进行自检、互检、专检4.3质量验收4.3.1工程验收须按合同约定及国家、地方标准进行4.3.2验收不合格的工程，承包人须负责整改、补强，直至合格第五章：工程进度5.1施工工期5.1.1合同约定的工程竣工交付时间：__________5.1.2承包人须按合同约定的工期完成工程5.2进度计划5.2.1承包人须向发包人提交工程进度计划，并按计划执行5.3工期延误5.3.1因承包人原因导致工期延误，按合同约定支付违约金第六章：工程造价6.1合同价格6.1.1合同总价：__________元（大写：__________元整）6.1.2合同价格包括工程设计、施工、材料设备采购、税费等所有费用6.2计价方式6.2.1采用固定总价方式计价6.2.2合同价格不予调整，除非合同约定的变更、调整情况6.3工程变更6.3.1工程变更导致合同价款增减，按合同约定调整6.4工程结算6.4.1工程竣工验收合格后，双方按照约定进行工程结算第七章：材料与设备7.1材料供应7.1.1承包人负责采购工程所需材料，并保证材料质量7.1.2发包人负责对材料质量进行监督检查7.2设备供应7.2.1承包人负责采购工程所需设备，并保证设备质量7.2.2发包人负责对设备质量进行监督检查7.3材料质量7.3.1材料必须符合国家现行标准及设计要求7.3.2材料必须具有出厂合格证、质保书等相关质量证明文件第八章：安全生产8.1安全生产要求8.1.1承包人须制定并执行工程安全生产规章制度8.1.2承包人须对施工人员进行安全生产教育培训8.2安全事故处理8.2.1发生安全事故，承包人须立即报告发包人和相关部门8.2.2承包人须按合同约定承担安全事故相应的责任8.3环境保护8.3.1承包人须遵守国家环境保护法律法规，做好环境保护工作8.3.2承包人须按合同约定采取有效措施，防止污染和生态破坏第九章：合同的变更、解除与终止9.1合同变更9.1.1合同变更须书面协议，并经双方签字盖章确认9.1.2合同变更不得增加原合同总价，除非双方另有约定9.2合同解除9.2.1合同解除须书面协议，并经双方签字盖章确认9.2.2合同解除后，双方按合同约定处理善后事宜9.3合同终止9.3.1工程竣工验收合格，双方签署工程移交证书，合同即终止9.3.2合同终止后，双方按合同约定处理后续事宜第十章：违约责任10.1违约行为10.1.1承包人未按合同约定完成工程，发包人未按时支付价款10.1.2承包人使用不合格材料、设备，发包人未按约定提供施工条件10.2违约责任10.2.1违约方按合同约定承担违约责任，赔偿对方损失10.2.2违约方支付违约金，违约金计算按合同约定执行10.3违约赔偿10.3.1违约方赔偿金额包括但不限于实际损失、预期利益等10.3.2违约方赔偿金额的具体计算和支付方式按合同约定执行第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方应友好协商解决合同争议11.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼11.2调解11.2.1双方可自愿选择调解作为解决争议的方式11.2.2调解不成的，任何一方均可按照争议解决方式提起诉讼11.3仲裁11.3.1双方可以选择仲裁作为解决争议的方式11.3.2仲裁地点和仲裁机构按合同约定执行11.4诉讼11.4.1任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼11.4.2诉讼过程中，双方应继续履行合同约定的义务第十二章：合同的生效、修改与解除12.1合同生效条件12.1.1双方签字盖章12.1.2合同经的发包人上级主管部门批准12.2合同修改12.2.1合同修改须书面协议，并经双方签字盖章确认12.2.2合同修改不得与原合同原则和精神相违背12.3合同解除12.3.1合同解除须书面协议，并经双方签字盖章确认12.3.2合同解除后，双方按合同约定处理善后事宜第十三章：其他约定13.1保密条款13.1.1双方对合同内容和谈判过程中的商业秘密予以保密13.1.2保密期限按合同约定执行13.2广告宣传13.2.1未经对方同意，任何一方不得以合同为由进行广告宣传13.2.2违反本条规定的，违约方应承担相应的法律责任13.3知识产权13.3.1双方在合同执行过程中产生的知识产权归属按合同约定执行13.3.2双方应尊重对方的知识产权，未经授权不得使用对方的商标、专利等第十四章：附则14.1合同附件14.1.1合同附件为本合同的有效组成部分14.1.2附件内容与本合同具有同等法律效力14.2合同签订日期14.2.多方为主导时的，附件条款及说明附件一：甲方为主导时的附加条款及说明1.甲方指定材料供应商1.1甲方有权指定工程所需材料的供应商。1.2乙方应按照甲方的要求采购材料，并保证材料质量。1.3甲方对乙方的材料采购进行监督，确保材料符合合同约定的质量标准。2.甲方监督工程进度2.1甲方有权对工程的进度进行监督和检查。2.2乙方应向甲方定期报告工程进度，并提供详细的进度计划。2.3甲方有权要求乙方加快或调整工程进度，以满足项目需求。3.甲方对工程质量的控制3.1甲方有权对工程的施工质量进行监督检查。3.2乙方应按照合同约定的质量标准进行施工，并保证工程质量。3.3甲方对工程质量不满意时，有权要求乙方整改或拆除不合格部分，直至符合要求。4.甲方对安全生产的管理4.1甲方有权对施工现场的安全生产进行监督和管理。4.2乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，并按照甲方的要求进行安全生产。4.3甲方有权要求乙方采取必要的安全措施，以防止安全事故的发生。5.甲方对合同的变更和解除权5.1甲方有权根据项目需要对合同进行变更或解除。5.2甲方行使变更或解除权时，应提前书面通知乙方，并经双方协商一致。5.3甲方变更或解除合同的，应按照合同约定承担相应的责任。附件二：乙方为主导时的附加条款及说明1.乙方负责工程设计和施工1.1乙方应负责工程的设计和施工工作。1.2乙方应向甲方提供合格的工程设计图纸和施工方案。1.3乙方应按照合同约定的标准和质量要求进行施工。2.乙方对工程材料的供应2.1乙方负责采购合同约定的材料和设备。2.2乙方应保证供应的材料和设备符合合同约定的质量标准。2.3乙方对供应的材料和设备质量负责，并承担相应的质量风险。3.乙方对工程进度的控制3.1乙方应制定并执行详细的工程进度计划。3.2乙方应向甲方定期报告工程进度，并按照甲方的要求调整进度。3.3乙方未能按照约定进度完成工程的，应按照合同约定承担违约责任。4.乙方对工程质量的保证4.1乙方应保证工程的施工质量符合合同约定的标准。4.2乙方应接受甲方的工程质量检查和验收。4.3乙方对工程质量不满意时，应负责整改和修复，直至符合要求。5.乙方对安全生产的责任5.1乙方应负责施工现场的安全生产管理。5.2乙方应遵守国家安全生产法律法规，并采取必要的安全措施。5.3乙方发生安全事故的，应承担相应的法律责任。附件三：第三方中介为主导时的附加条款及说明1.第三方中介的职责和义务1.1第三方中介负责协调甲乙双方的关系，并协助双方履行合同。1.2第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中的争议和问题。1.3第三方中介有权要求甲乙双方提供必要的合同履行条件和资料。2.第三方中介的监督和检查权2.1第三方中介有权对工程的进度、质量、安全等方面进行监督和检查。2.2第三方中介有权要求甲乙双方按合同约定履行各自的义务。2.3第三方中介对甲乙双方的履行情况进行评估和报告。3.第三方中介的调解和仲裁权3.1第三方中介有权对合同履行过程中的争议进行调解。3.2第三方中介的调解结果具有约束力，甲乙双方应予以遵守。3.3如调解不成，第三方中介有权提出仲裁申请，并按照仲裁结果执行。4.第三方中介的报酬和费用4.1第三方中介的报酬按合同约定支付。4.2第三方中介在合同履行过程中的合理费用，由甲乙双方承担。4.3第三方中介的报酬和费用应在合同约定的支付方式下支付。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案3.材料和设备采购清单4.工程进度计划5.安全生产措施方案6.质量检查报告7.工程验收标准8.合同变更协议9.材料和设备合格证明10.安全事故调查报告11.调解仲裁协议12.第三方中介服务协议二、违约行为及认定：1.甲方未按约定支付价款2.乙方未按约定完成工程3.乙方使用不合格材料或设备4.乙方未按约定进度完成工程5.乙方工程质量不符合标准6.乙方未遵守安全生产规定7.甲方未按约定提供