专业伸缩缝安装施工合同(2024版)

编号：__________专业伸缩缝安装施工合同(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

专业伸缩缝安装施工合同(2024版)合同目录第一章：合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3合同术语定义第二章：工程概况2.1工程地点2.2工程规模2.3工程内容2.4工程进度安排第三章：合同价格3.1合同总价3.2付款方式3.3价格调整3.4乙方报价明细第四章：施工要求及标准4.1施工依据4.2施工质量标准4.3施工安全要求4.4环保要求第五章：施工进度与验收5.1施工期限5.2施工进度计划5.3工程验收5.4验收标准第六章：技术与支持6.1技术咨询与服务6.2技术培训6.3技术更新与升级6.4技术保密第七章：质量保证与售后服务7.1质量保证期限7.2质量问题处理7.3售后服务7.4质保金支付及退还第八章：合同的变更与解除8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更与解除的程序8.4变更与解除的法律后果第九章：违约责任9.1违约行为9.2违约责任认定9.3违约赔偿金额计算9.4违约争议解决方式第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁地点与机构10.3仲裁费用承担10.4法院诉讼第十一章：合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件11.4合同终止后的权利义务处理第十二章：合同的附则12.1合同的传阅与保管12.2合同的翻译12.3合同的补充与附件12.4合同的解除与终止第十三章：附件13.1施工图纸13.2技术说明书13.3验收标准和方法13.4工程量清单第十四章：其他约定14.1甲方义务与责任14.2乙方义务与责任14.3甲方对乙方的授权14.4不可抗力条款合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1甲方名称：_________地址：_________1.2乙方名称：_________地址：_________1.3合同术语定义1.3.1专业伸缩缝：指用于建筑结构中，能够承受温度、湿度变化及振动等因素影响，以防止或减少建筑物开裂、变形等现象的装置。第二章：工程概况2.1工程地点：_________2.2工程规模：_________2.3工程内容：包括但不限于专业伸缩缝的设计、制造、运输、安装、调试及售后服务等。2.4工程进度安排：按照附件中的工程进度计划执行。第三章：合同价格3.1合同总价：人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。3.2付款方式：按照附件中的付款计划执行。3.3价格调整：由于不可抗力等因素导致成本变动，双方可协商调整合同价格。3.4乙方报价明细：详见附件中的报价明细表。第四章：施工要求及标准4.1施工依据：本合同及附件中的施工图纸、技术说明书等。4.2施工质量标准：按照国家标准及行业标准执行，详见附件中的质量标准。4.3施工安全要求：乙方应严格遵守国家及地方有关安全生产的法律、法规和规定，确保施工安全。4.4环保要求：乙方应遵守国家及地方有关环境保护的法律法规，确保施工过程对环境的影响降至最低。第五章：施工进度与验收5.1施工期限：按照附件中的施工期限规定执行。5.2施工进度计划：详见附件中的施工进度计划。5.3工程验收：工程完成后，甲方应组织验收，乙方应按照验收标准进行自检、互检和交接检。5.4验收标准：详见附件中的验收标准和方法。第六章：技术与支持6.1技术咨询与服务：乙方在施工过程中应提供技术咨询服务，解答甲方关于技术方面的问题。6.2技术培训：乙方应对甲方指定的人员进行技术培训，确保甲方人员能够熟练操作专业伸缩缝。6.3技术更新与升级：乙方应及时向甲方通报新技术、新产品信息，为甲方提供技术升级服务。6.4技术保密：乙方应对双方在合同执行过程中获得的技术秘密和商业秘密予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。第七章：质量保证与售后服务7.1质量保证期限：自验收合格之日起算，详见附件中的质量保证期限规定。7.2质量问题处理：乙方应在接到质量问题通知后____个工作日内予以答复，并采取措施予以解决。7.3售后服务：乙方应提供专业的售后服务，确保专业伸缩缝的正常运行。7.4质保金支付及退还：详见附件中的质保金支付及退还规定。第八章：合同的变更与解除8.1合同变更条件：合同执行过程中，如需变更合同内容，应书面协商一致。8.2合同解除条件：合同执行过程中，如发生不可抗力等因素导致合同无法履行，双方可协商解除合同。8.3变更与解除的程序：双方应签署书面协议，明确变更或解除事项及后果。8.4变更与解除的法律后果：按照法律规定和双方约定处理。第九章：违约责任9.1违约行为：包括但不限于未能按照约定时间、质量完成工程等。9.2违约责任认定：违约方应承担相应的违约责任，赔偿对方损失。9.3违约赔偿金额计算：根据违约程度和双方约定计算赔偿金额。9.4违约争议解决方式：双方可协商解决，或提交仲裁机构仲裁，或提起诉讼。第十章：争议解决10.1争议解决方式：包括但不限于协商、调解、仲裁和诉讼等。10.2仲裁地点与机构：双方可约定仲裁地点和仲裁机构。10.3仲裁费用承担：按照仲裁机构规定和双方约定承担。10.4法院诉讼：如双方未约定仲裁，或仲裁无效，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一章：合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序：详见第八章。11.3合同终止条件：合同执行完毕或双方协商一致终止。11.4合同终止后的权利义务处理：按照合同约定和法律规定处理。第十二章：合同的附则12.1合同的传阅与保管：合同副本应分别由甲乙双方妥善保管。12.2合同的翻译：如合同内容需翻译，应由双方共同确认。12.3合同的补充与附件：本合同附件为本合同的有效组成部分。12.4合同的解除与终止：详见第十章和第十一章。第十三章：附件13.1施工图纸：详见附件。13.2技术说明书：详见附件。13.3验收标准和方法：详见附件。13.4工程量清单：详见附件。第十四章：其他约定14.1甲方义务与责任：详见合同相关条款。14.2乙方义务与责任：详见合同相关条款。14.3甲方对乙方的授权：详见合同相关条款。14.4不可抗力条款：详见合同相关条款。甲方（盖章）：_________代表（签字）：_________日期：_________乙方（盖章）：_________代表（签字）：_________日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商：甲方有权指定乙方使用的材料供应商，乙方应按照甲方要求采购材料。1.2甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保施工质量符合约定标准。1.3甲方变更权：甲方有权在合同执行过程中对工程内容、进度、质量等方面进行变更，乙方应予以遵守。1.4甲方终止权：如乙方严重违反合同约定，甲方有权终止合同，并要求乙方承担违约责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方技术支持：乙方应提供专业技术支持，确保甲方在施工过程中遇到的问题得到及时解决。2.2乙方培训义务：乙方应对甲方指定的人员进行专业技术培训，使其熟练掌握专业伸缩缝的操作方法。2.3乙方保修义务：乙方应对提供的产品和服务承担保修责任，确保其在保修期内正常运行。2.4乙方保密义务：乙方应对合同执行过程中获得的甲方技术秘密和商业秘密予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介应公正、公平地履行调解、协调职责，协助双方解决合同执行过程中的争议。3.2第三方中介费用：第三方中介的费用由双方按照约定承担。3.3第三方中介决策效力：第三方中介作出的调解、协调决定视为双方共同意愿，具有约束力。3.4第三方中介保密义务：第三方中介应对合同执行过程中获得的甲方和乙方的技术秘密和商业秘密予以保密，未经甲方和乙方同意不得泄露给第三方。附件及其他补充说明一、附件列表：1.施工图纸2.技术说明书3.验收标准和方法4.工程量清单5.报价明细表6.施工进度计划7.质量保证期限规定8.质保金支付及退还规定9.技术培训方案10.保密协议11.材料供应商信息12.变更事项记录13.争议调解记录二、违约行为及认定：1.未能按照约定时间完成工程：认定标准为合同约定的完工日期。2.未能按照约定质量完成工程：认定标准为国家及行业质量标准。3.材料质量不符合要求：认定标准为合同约定的材料质量标准。4.施工安全不符合要求：认定标准为国家及地方安全生产法规。5.泄露技术秘密或商业秘密：认定标准为保密协议中的保密内容。6.未能履行合同约定的服务：认定标准为合同服务条款。三、法律名词及解释：1.专业伸缩缝：指用于建筑结构中，能够承受温度、湿度变化及振动等因素影响，以防止或减少建筑物开裂、变形等现象的装置。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.违约：指合同一方未能履行合同约定的义务。4.违约责任：指违约方因未能履行合同义务而应承担的法律责任。5.仲裁：指合同双方约定将争议提交仲裁机构进行裁决的一种争议解决方式。6.诉讼：指合同双方将争议提交法院进行审理的一种争议解决方式。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法为双方协商调整施工计划，必要时甲方可要求乙方支付逾期违约金。2.工程质量问题：解决办法为乙方进行整改，直至达到合同约定的质量标准。3.材料质量问题：解决办法为乙方更换合格材料，造成损失