2024建设工程施工框架协议书模板

编号：__________2024建设工程施工框架协议书模板甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024建设工程施工框架协议书模板合同目录第一章：总则1.1合同背景与目的1.2定义与解释1.3合同文件的优先顺序1.4法律法规的适用1.5合同的生效与终止第二章：工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程性质2.4工程规模2.5工程投资估算第三章：合同主体3.1甲方（委托方）3.2乙方（承包方）3.3丙方（分包方，如有）第四章：工程范围与内容4.1工程主要范围4.2工程具体内容4.3工程量清单第五章：合同价格与支付5.1合同价格5.2价格调整机制5.3付款方式与进度5.4质量保证金第六章：工期与进度6.1工期要求6.2关键节点6.3进度报告与审查6.4工期延误与赔偿第七章：质量与标准7.1质量要求与标准7.2质量控制与检验7.3质量问题的处理第八章：材料与设备8.1材料供应8.2设备供应8.3材料与设备验收第九章：安全生产与管理9.1安全生产责任9.2安全管理制度9.3安全事故处理第十章：变更与调整10.1合同变更的条件10.2合同调整的程序10.3变更与调整的费用第十一章：违约责任11.1甲方违约责任11.2乙方违约责任11.3丙方违约责任（如有）第十二章：争议解决12.1争议的解决方式12.2仲裁条款12.3诉讼管辖第十三章：合同的转让与分包13.1合同转让13.2分包管理13.3分包合同的审查与备案第十四章：附则14.1合同的组成部分14.2合同的签订与备案14.3合同的生效日期14.4合同的修订与更新合同编号2024建设工程施工框架协议书模板第一章：总则1.1合同背景与目的1.2定义与解释本合同下列词语的含义是：（1）甲方：指_________。（2）乙方：指_________。（3）工程：指本合同约定的施工项目。1.3合同文件的优先顺序本合同文件优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书（如有）；（3）投标文件；（4）合同专用条款；（5）合同通用条款；（6）合同附件。1.4法律法规的适用本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。1.5合同的生效与终止本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工并验收合格后终止。第二章：工程概述2.1工程名称_________。2.2工程地点_________。2.3工程性质_________。2.4工程规模_________。2.5工程投资估算_________。第三章：合同主体3.1甲方（委托方）_________。3.2乙方（承包方）_________。3.3丙方（分包方，如有）_________。第四章：工程范围与内容4.1工程主要范围_________。4.2工程具体内容_________。4.3工程量清单详见附件。第五章：合同价格与支付5.1合同价格本合同总价款为_________元（大写：_________元整）。5.2价格调整机制双方约定，合同价格在_________范围内调整。5.3付款方式与进度双方约定，按工程进度分阶段支付合同价款。具体付款方式与进度如下：（1）合同签订后_________日内，支付合同价款的_________%；（2）工程进度达到_________后，支付合同价款的_________%；（3）工程竣工并验收合格后，支付合同价款的_________%。5.4质量保证金乙方承诺，工程竣工并验收合格后，按合同约定支付质量保证金。质量保证金的数额为合同价款的_________%，自工程竣工验收合格之日起保留_________个月。第六章：工期与进度6.1工期要求本工程计划工期为_________个月，自开工之日起算。6.2关键节点双方约定，工程关键节点为_________。6.3进度报告与审查乙方应按月向甲方提交工程进度报告。甲方有权对工程进度进行审查，并提出合理化建议。6.4工期延误与赔偿乙方如因自身原因导致工程进度延误，应按合同约定向甲方支付违约金。具体违约金计算方式如下：（1）每延误一天，乙方应向甲方支付合同价款的_________‰；（2）累计延误天数超过_________天的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同价款的_________%作为违约金。第七章：质量与标准7.1质量要求与标准（1）_________；（2）_________；（3）_________。7.2质量控制与检验乙方应建立健全质量管理体系，确保工程质量。甲方有权对工程质量进行监督检查。7.3质量问题的处理如发生质量问题，乙方应立即采取措施予以整改，并承担相应的维修费用。如乙方整改不力，甲方有权要求乙方重新施工，并支付违约金。具体违约金计算方式如下：（1）每发生一次质量问题，乙方应向甲方支付合同价款的_________‰；（2）累计发生质量问题的次数超过_________次的，甲方有权解除本合同，并要求乙方支付合同价款的_________%作为违约金。第八章：材料与设备8.1材料供应甲方负责提供工程所需的主要材料，乙方负责提供施工设备。具体材料和设备清单详见附件。8.2设备供应乙方应按照合同约定的规格、型号和数量提供施工设备。设备到达施工现场后，双方共同进行验收。8.3材料与设备验收乙方应按照合同约定的标准对甲方提供的材料和设备进行验收，如有质量问题，应及时通知甲方更换或修复。第九章：安全生产与管理9.1安全生产责任乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工，确保施工安全。9.2安全管理制度乙方应建立健全安全生产管理制度，包括但不限于安全培训、安全检查、安全事故处理等。9.3安全事故处理如发生安全事故，乙方应立即采取措施防止事故扩大，并立即报告甲方。安全事故的处理费用由乙方承担。第十章：变更与调整10.1合同变更的条件本合同履行过程中，如因客观原因需要变更合同内容，双方可协商一致进行变更。10.2合同调整的程序合同变更内容应采用书面形式，并由双方签字盖章确认。变更后的合同附件为本合同的有效组成部分。10.3变更与调整的费用因变更产生的额外费用由双方协商确定。第十一章：违约责任11.1甲方违约责任甲方如违反合同约定，应承担违约责任，具体包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2乙方违约责任乙方如违反合同约定，应承担违约责任，具体包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3丙方违约责任（如有）丙方如违反合同约定，应承担违约责任，具体包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第十二章：争议解决12.1争议的解决方式双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。12.2仲裁条款双方同意，如发生合同争议，可以向_________仲裁委员会申请仲裁。12.3诉讼管辖本合同纠纷的诉讼管辖地为_________人民法院。第十三章：合同的转让与分包13.1合同转让未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利义务全部或部分转让给第三方。13.2分包管理乙方不得将本合同工程的分包给不具备相应资质的单位或个人。分包合同需报甲方备案。13.3分包合同的审查与备案分包合同签订后，乙方应将分包合同副本提交甲方审查，并备案。第十四章：附则14.1合同的组成部分本合同及其附件为本合同的有效组成部分。14.2合同的签订与备案本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。14.3合同的生效日期本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。14.4合同的修订与更新本合同如有未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________丙方（分包方，如有）：________________签订日期：________年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需主要材料的供应商。乙方应按照甲方的要求采购材料，并承担因材料质量问题引起的工程质量责任。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于施工方案的实施、工程质量的控制、安全生产的管理等。乙方应积极配合甲方的监督工作。1.3甲方变更权甲方在合同履行过程中，有权根据工程实际情况对合同内容进行变更。乙方应及时调整施工计划，并承担因变更产生的额外费用。1.4甲方解除合同权甲方在合同履行过程中，如发现乙方严重违约或存在违法行为，有权立即解除合同，并追究乙方的违约责任。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量承诺乙方承诺，工程竣工并验收合格后，按合同约定支付质量保证金。质量保证金的数额为合同价款的5%，自工程竣工验收合格之日起保留6个月。2.2乙方工期保证乙方保证按照合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程进度延误，乙方应按合同约定向甲方支付违约金。2.3乙方安全生产责任乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和行业标准进行施工，确保施工安全。乙方应对施工过程中的安全事故承担全部责任。2.4乙方材料和设备供应乙方应按照合同约定的规格、型号和数量提供施工设备，并负责设备到达施工现场后的验收工作。如设备存在质量问题，乙方应承担修复或更换的费用。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责第三方中介负责协调甲方和乙方的关系，协助双方履行合同义务。中介应客观公正地处理合同履行过程中的争议和问题。3.2第三方中介的报酬第三方中介的报酬由甲方和乙方协商确定。报酬支付方式及数额应在合同中明确。3.3第三方中介的解除权如第三方中介未能履行合同约定的职责，甲方和乙方均有权解除中介合同。解除合同的条件和程序应在合同中约定。3.4第三方中介的连带责任第三方中介在履行合同过程中，如因故意或过失导致甲方或乙方损失，中介应承担连带责任。连带责任的范围和限额应在合同中明确。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.主要材料和设备清单3.分包合同副本4.施工方案5.安全生产管理制度6.安全事故处理程序7.质量保证协议8.工期保证协议9.材料和设备验收记录10.工程进度报告11.变更和调整的书面协议12.违约金计算公式13.合同价款支付凭证14.质量保证金支付凭证二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定提供材料或设备未按约定支付合同价款未按约定履行监督职责未按约定行使变更权或解除权2.乙方违约行为未按约定采购材料或设备未按约定完成工程进度未按约定控制工程质量未按约定履行安全生产责任3.丙方（如有）违约行为未按约定提供分包服务未按约定履行分包合同义务未按约定支付分包合同价款三、法律名词及解释：1.合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务。2.违约金：违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。3.质量保证金：为确保工程质量，违约方按合同约定支付给守约方的保证金。4.工期延误：工程实际完成时间超过合同约定的完成时间。5.安全生产：在施工过程中，采取措施防止事故发生，保护人身和财产安全。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.材料供应延误及时与甲方沟通，寻求替代供应商。根据实际情况调整施工计划。2.工程质量问题加强质量检验，及时发现问题。按照质量控制流程进行整改。3.安全事故发生立即启动安全事故处理程序。及时报告甲方，并协商解决。4.工期延误评估延误对工程的影响，制定补救措施。与甲方沟