下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
工期延误的合同风险管理策略合同编号:__________合同方信息:甲方:(全称)乙方:(全称)一、定义及术语解释:1.工期延误:指合同约定的工程竣工交付日期延后于实际竣工交付日期的情况。2.不可抗力:指合同履行过程中,无法预见、无法避免且无法克服的客观情况,包括但不限于自然灾害、社会事件等。3.合同履行期限:指合同约定的甲方向乙方交付工程的时间。4.工期顺延:指在合同履行过程中,因不可抗力或其他特殊情况导致工期延误,按照约定或双方协商确定的时间顺延。二、工期延误的责任及赔偿:1.甲方原因导致工期延误:(1)甲方未按照合同约定提供施工场地、施工图纸、施工材料等,导致乙方无法按期施工的,甲方应承担工期延误的责任,向乙方支付合同总价款的____%作为赔偿。(2)甲方变更设计、增减工程量等原因导致工期延误的,甲方应承担相应责任,并向乙方支付因此产生的额外费用。2.乙方原因导致工期延误:(1)乙方未按照合同约定施工,导致工期延误的,乙方应承担工期延误的责任,向甲方支付合同总价款的____%作为赔偿。(2)乙方擅自停工、窝工等原因导致工期延误的,乙方应承担相应责任,并向甲方支付因此产生的额外费用。3.不可抗力导致工期延误:(1)因不可抗力导致工期延误的,双方互不承担责任。(2)一方因不可抗力无法履行合同的,应及时通知对方,并提供相关证明材料。双方根据不可抗力的影响,协商确定工期顺延和赔偿事宜。三、工期延误的协商与处理:1.双方应严格按照合同约定的工期履行合同义务。如发生工期延误,应及时协商解决,确保工程按期完成。2.工期延误的处理原则:根据工期延误的原因、影响程度和责任方,协商确定工期顺延和赔偿事宜。3.工期延误的处理程序:(1)发生工期延误时,应及时书面通知对方,说明原因和影响。(2)双方应在接到通知后____个工作日内,协商确定工期顺延和赔偿事宜。(3)如协商无果,双方可向合同签订地的人民法院提起诉讼。四、其他约定:1.本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程竣工交付之日止。2.本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。3.本合同未尽事宜,可由双方另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方:(盖章)乙方:(盖章)签订日期:____年____月____日一、附件列表:1.工程设计图纸2.施工方案3.工程量清单4.材料供应合同5.施工进度计划6.不可抗力证明文件7.赔偿计算依据8.工期顺延协议9.补充协议二、违约行为及认定:1.甲方原因导致工期延误:未按约定时间提供施工场地、施工图纸、施工材料等。变更设计、增减工程量等原因导致工期延误。2.乙方原因导致工期延误:未按约定施工,导致工期延误。擅自停工、窝工等原因导致工期延误。3.不可抗力导致工期延误:自然灾害、社会事件等不可抗力因素。三、法律名词及解释:1.工期延误:合同约定的工程竣工交付日期延后于实际竣工交付日期的情况。2.不可抗力:合同履行过程中,无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。3.合同履行期限:合同约定的甲方向乙方交付工程的时间。4.工期顺延:因不可抗力或其他特殊情况导致工期延误,按照约定或双方协商确定的时间顺延。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.甲方未按约定时间提供施工场地、施工图纸、施工材料等:及时书面通知甲方,要求其在规定时间内履行合同义务。若甲方逾期未履行,乙方有权根据实际情况暂停施工,并要求甲方支付违约金。2.乙方未按约定施工,导致工期延误:及时书面通知乙方,要求其在规定时间内整改。若乙方逾期未整改,甲方有权根据实际情况要求乙方支付违约金。3.不可抗力导致工期延误:双方应及时沟通,协商确定工期顺延和赔偿事宜。提交相关证明材料,如不可抗力证明文件。五、所有应
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 四川省甘孜藏族自治州(2024年-2025年小学四年级语文)统编版期中考试(上学期)试卷及答案
- 四川省广安市(2024年-2025年小学四年级语文)部编版期中考试((上下)学期)试卷及答案
- 2024年江苏省苏州枫华学校数学六上期末联考模拟试题含解析
- 2024年湖南省地震局事业单位招聘工作人员5人历年高频500题难、易错点模拟试题附带答案详解
- 2024年湖南益阳市文化旅游广电体育局招聘事业单位人员6人历年高频500题难、易错点模拟试题附带答案详解
- 2024年湖南湘西州吉首经济开发区招聘10人历年高频500题难、易错点模拟试题附带答案详解
- 2024年湖南永州市新田县县直企事业单位引进人才79人历年高频500题难、易错点模拟试题附带答案详解
- 2024年湖南株洲市荷塘区招考聘用事业编制卫生专业技术人员21人高频500题难、易错点模拟试题附带答案详解
- 2024年湖南怀化会同县引进高层次及急需紧缺人才13人历年高频500题难、易错点模拟试题附带答案详解
- 2024年湖南常德汉寿县行政审批服务局招聘2人历年高频500题难、易错点模拟试题附带答案详解
- 基于STM32的信号发生器设计
- 护脚石笼、格宾石笼、护坡专项施工方案
- 中学生物课听课评语
- 二级学院学生工作评估自评报告参考格式及内容
- 内部审计题库 (1)
- 影响电磁铁磁力大小的因素试验报告
- 三角形全等的判定》(SSS)导学案
- 抗肿瘤治疗引起急性口腔黏膜炎的诊断和防治专家共识PPT课件
- 重点小学六年级数学计算题过关练习100道
- 2022年2022年曝气池设施检修
- 国际客票销售业务培训
评论
0/150
提交评论