建设项目围墙工程施工协议

建设项目围墙工程施工协议合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程质量标准：____________________第二条施工期限2.1本工程的施工期限为自双方签订本协议之日起至工程竣工交付之日止。2.2乙方应当按照约定的工期完成工程施工，如因乙方原因导致工程延期，乙方应当承担相应的违约责任。第三条施工质量3.1乙方应当按照约定的工程内容和质量标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规和行业标准。3.2乙方应当严格按照设计文件和施工技术规范进行施工，确保工程的安全性和可靠性。3.3乙方应当对施工过程中出现的问题及时与甲方沟通，如因乙方原因导致工程质量问题，乙方应当承担修复费用和相应的赔偿责任。第四条工程款项4.1双方同意，本工程的价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。4.2甲方应当按照约定的付款节点和付款比例向乙方支付工程款项。4.3乙方应当按照约定的时间和方式向甲方提供工程进度报告和工程款项申请，甲方应当在收到申请后及时进行审核和支付。4.4工程款项的支付方式为：_____。第五条违约责任5.1任何一方违反本协议的约定，导致本协议无法履行或者造成对方损失的，应当承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2如乙方未按照约定工期完成工程施工，甲方有权按照违约金计算方式向乙方追讨违约金。5.3如甲方未按照约定支付工程款项，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付违约金和赔偿因此给乙方造成的损失。第六条争议解决6.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应当通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工交付之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.施工技术规范4.工程进度报告5.工程款项申请6.违约金计算方式7.法律文件（如法院判决书、调解书等）二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成工程施工，认定违约。2.甲方未按照约定支付工程款项，认定违约。3.乙方施工质量不符合约定，认定违约。4.乙方未按照设计文件和施工技术规范进行施工，认定违约。5.乙方对施工过程中出现的问题未及时与甲方沟通，认定违约。三、法律名词及解释：1.合同法：是指调整平等主体之间因合同而产生的权利义务关系的法律规范总称。2.违约金：是指当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，按照合同约定向对方支付的金钱。3.工程质量：是指工程满足设计要求、法律法规和行业标准的能力。4.施工期限：是指合同约定的工程完成的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应及时与甲方沟通，制定合理的施工计划，并采取措施加快施工进度。2.工程质量问题：乙方应及时修复，并承担相应费用和赔偿责任。3.款项支付纠纷：双方应按照约定及时支付工程款项，如有争议，可通过协商或法律途径解决。4.设计变更：双方应协商一致，并及时调整合同价款和工程内容。五、所有应用场景：1.甲方为建设项目业主，乙方为施工方。2.甲方委托乙方进行建设项目围墙工程施工。