建筑给排水安装条款

建筑给排水安装条款合同编号：__________鉴于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的建筑给排水安装施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方建设工程项目的给排水安装工程进行合同洽谈，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________二、合同金额2.1本合同的总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含全部工程内容的人工、材料、设备、机械台班、管理、税费等一切费用。2.3合同价款支付方式：（1）本合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总额的10%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总额的30%；（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方合同总额的50%；（4）工程验收合格并交付使用后，甲方支付乙方合同总额的10%。三、工程进度与工期3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸和施工组织设计要求，确保工程按期完成。3.2工程开工日期：__________3.3工程竣工日期：__________3.4乙方若因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。四、工程质量与保修4.1乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。4.2工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。4.3工程验收合格后，乙方应按照合同约定对工程进行保修，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算。五、甲乙双方的权利与义务5.1甲方应按照合同约定支付价款，提供施工场地、施工条件等。5.2乙方应按照合同约定完成工程施工，保证工程质量，按期交付工程。5.3甲方有权对乙方施工过程进行监督检查，并提出合理化建议。5.4乙方应遵守国家法律法规，严格执行施工现场的安全管理制度，确保施工安全。六、违约责任6.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。6.2甲方未按照合同约定支付价款，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。6.3双方因不可抗力导致合同无法履行，应立即通知对方，并按照双方协商的方式处理。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格并交付使用后失效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.甲方提供的施工图纸2.甲方提供的施工组织设计3.乙方资质证明文件4.工程量清单5.材料设备清单6.机械设备租赁合同7.施工人员名单8.安全生产责任书9.质量保证书10.保修条款二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，包括但不限于工期延误、工程质量不达标等。2.甲方未按照合同约定支付价款，包括但不限于拖延付款、不足额付款等。3.甲方未按照合同约定提供施工场地、施工条件等。4.乙方未按照合同约定遵守国家法律法规，未严格执行施工现场的安全管理制度。5.不可抗力因素导致的合同无法履行。三、法律名词及解释：1.甲方：建设工程项目的业主。2.乙方：具有相应资质和能力的建筑给排水安装施工单位。3.合同总额：本合同的总价，包括人工、材料、设备、机械台班、管理、税费等一切费用。4.预付款：合同总额的10%。5.进度款：合同总额的30%、50%。6.违约金：因违约行为而应支付的赔偿金。7.保修期限：自工程竣工验收合格之日起计算的保修期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度与工期的协调：建立定期沟通机制，确保工程进度与工期顺利进行。2.工程质量问题：加强现场质量管理，及时发现问题并进行整改。3.付款问题：双方明确付款时间及金额，确保按时支付。4.施工安全问题：严格执行施工现场的安全管理制度，加强安全培训和监督。5.合同变更：如需变更合同内容，双方协商一致并签订补充协议。五、所有应用场景：1.适用于建筑给排水安装工程项目的合同签订。2.适用于甲方为建设工程项目的业主，乙方为具有相应资质和能力的建筑给排水安装施工单位的情况