沥青路面施工合同范本格式

沥青路面施工合同范本格式合同编号：__________沥青路面施工合同范本格式一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________二、合同金额2.1本合同沥青路面施工项目的总金额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2合同金额包含：材料费、人工费、机械使用费、管理费、利润等一切与施工有关的费用。三、合同工期3.1开工日期：__________3.2竣工日期：__________（1）每延期一天，施工方应向业主支付合同金额的千分之二的违约金。（2）延期超过一个月，业主有权解除本合同，并要求施工方支付合同金额的百分之二十的违约金。四、施工要求4.1施工方应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。4.2施工方应按照约定的工期完成施工，确保工程进度。4.3施工方应保证工程安全，防止安全事故的发生。4.4施工方应承担因施工造成的第三人损害赔偿责任。五、材料供应5.1业主负责提供施工所需的原材料，并保证原材料的质量。5.2业主应按照施工进度及时供应原材料，确保工程顺利进行。六、支付方式6.1本合同价款分三次支付，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，业主支付合同金额的百分之三十作为预付款。（2）工程进度达到百分之五十时，业主支付合同金额的百分之四十。（3）工程验收合格后，业主支付合同金额的百分之三十。6.2每次支付前，施工方应向业主提交相应的进度报告和支付申请。七、验收及保修7.1工程验收：工程完成后，由业主组织验收，施工方应予以配合。7.2工程保修：工程验收合格后，施工方应按照约定对工程进行保修，保修期自验收合格之日起计算。八、违约责任8.1施工方未按照约定工期完成施工的，应按照本合同第三条的规定承担违约责任。8.2施工方未按照约定标准施工，导致工程质量不合格的，应承担返工费用，并支付业主合同金额的百分之二十的违约金。8.3业主未按照约定时间支付价款的，应支付施工方合同金额的千分之二的违约金。九、争议解决9.1本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决。9.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。十、其他约定10.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且保修期满之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.沥青路面施工图纸2.施工方案和施工组织设计3.原材料质量证明文件4.施工进度计划5.工程验收标准和方法6.保修条款和相关证明文件7.付款凭证和进度报告二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定工期完成施工：认定标准为工程实际完成时间与合同约定的竣工日期不符。2.施工方未按照约定标准施工，导致工程质量不合格：认定标准为工程质量检验结果不符合国家和行业标准。3.业主未按照约定时间支付价款：认定标准为业主未在合同约定的支付时间内支付相应款项。三、法律名词及解释：1.沥青路面施工：指使用沥青材料进行路面铺设的工程活动。2.合同金额：指双方约定的完成沥青路面施工所需支付的总费用。3.工程验收：指业主对施工完成的项目进行质量、安全、进度等方面的检查和评定。4.保修：指施工方对施工完成的工程在一定期限内提供的质量保证服务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.原材料供应延误：提前与供应商沟通，确保原材料按时供应；备用原材料供应商以备不时之需。2.施工进度不一致：定期召开项目协调会议，调整施工计划，确保工程进度与合同约定相符。3.工程质量问题：加强质量检验，发现问题及时整改，确保工程质量符合标准。4.付款延误：提前准备付款申请材料，及时提交给业主，确保付