苗圃景观施工合同签订判决书范本

苗圃景观施工合同签订判决书范本合同编号：__________第一条工程概况1.1项目名称：________________1.2项目地点：________________1.3项目规模：________________1.4项目内容：主要包括但不限于：________________第二条合同价格2.1本项目合同总价为人民币____元（大写：________________元整），包括但不限于：________________2.2乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交项目预算，甲方在收到预算后____个工作日内审批。2.3乙方应按照甲方审批的预算进行施工，如有超支，需提前向甲方申请。第三条施工期限3.1乙方应按照双方约定的施工计划完成项目，施工期限自合同签订之日起算，至项目竣工交付之日止。3.2乙方如因自身原因导致施工进度滞后，应承担相应的违约责任。第四条质量标准4.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术要求及国家相关标准进行施工。4.2乙方在施工过程中应确保工程质量，不得使用劣质材料，不得偷工减料。4.3项目竣工后，乙方应按照甲方要求进行验收，经验收合格后方可交付使用。第五条付款方式5.1甲方根据乙方实际完成的工作量，按照双方约定的付款比例进行付款。5.2乙方在施工过程中应向甲方提供进度报告及相应证明材料，以便甲方进行付款。5.3项目竣工后，甲方应在验收合格后____个工作日内支付剩余款项。第六条违约责任6.1乙方如未按照约定时间完成项目，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价×0.05%×逾期天数。6.2乙方如未按照约定质量标准完成项目，甲方有权要求乙方进行整改，并承担相应费用。6.3甲方如未按照约定时间支付款项，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付款项×0.05%×逾期天数。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向项目所在地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法经营。8.2双方在合同履行过程中如需变更或解除合同，应提前书面通知对方，并经双方同意。8.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________代表（签名）：________________代表（签名）：________________签订日期：________________一、附件列表：1.项目预算2.施工图纸3.技术要求文档4.国家相关标准5.验收报告6.进度报告7.付款凭证8.整改通知书二、违约行为及认定：1.乙方未按约定时间完成项目：认定标准为实际完成时间超过合同约定的竣工日期。2.乙方未按约定质量标准完成项目：认定标准为国家相关标准或甲方要求的标准。3.甲方未按约定时间支付款项：认定标准为实际支付时间超过合同约定的付款日期。三、法律名词及解释：1.苗圃景观施工：指在苗圃地区进行景观设计和建造的活动。2.合同总价：指合同约定的完成项目所需支付的总金额。3.违约金：指违约方应支付给守约方的经济损失赔偿。4.竣工日期：指合同约定的项目完成的日期。5.验收合格：指项目经过甲方检查，符合合同约定的质量标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度滞后：乙方应增加施工人员或延长施工时间，确保按期完成项目。2.质量问题：乙方应立即整改，并对整改费用承担责任。3.甲方付款延迟：乙方可与甲方沟通催促付款，如协商无果，可依法向法院提起诉讼。4.争议解决：双方可先协商解决