彩钢板施工合同模板

彩钢板施工合同模板合同编号：__________合同双方：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________1.6工程工期：__________二、合同金额2.1本合同的合同金额为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含全部工程内容的人工、材料、设备、机械台班、管理、税费等一切费用。2.3合同金额的支付方式及进度：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同金额的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方合同金额的__________%作为进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同金额的__________%作为尾款。三、乙方的义务3.1乙方应按照合同约定的工程内容、质量标准、工期要求完成施工任务。3.2乙方应保证所选用的材料、设备等符合国家相关标准和规定，并承担相应质量责任。3.3乙方应严格按照国家安全生产法律法规和甲方安全要求进行施工，确保施工安全。3.4乙方应做好施工现场的环保工作，严格按照国家环保法规和甲方要求进行施工。3.5乙方应配合甲方完成工程验收、质保等相关工作。四、甲方的义务4.1甲方应按照合同约定支付合同金额，并保证支付的款项合法、及时。4.2甲方应提供施工所需的现场条件，包括但不限于场地、水电、交通等。4.3甲方应对乙方施工过程中遇到的问题提供必要的协助和配合。4.4甲方应按照合同约定进行工程验收，并按照验收结果支付尾款。五、违约责任5.1乙方未按照合同约定的质量标准、工期要求完成施工任务的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同金额的__________%。5.2甲方未按照合同约定支付合同金额的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同金额的__________%。5.3因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应按照乙方实际损失支付赔偿金。5.4因乙方原因导致工程停工、窝工的，乙方应按照甲方实际损失支付赔偿金。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：1.工程设计图纸及相关技术资料2.材料、设备清单及相关标准3.施工组织设计及安全措施方案4.合同金额支付明细表一、附件列表：1.工程设计图纸及相关技术资料2.材料、设备清单及相关标准3.施工组织设计及安全措施方案4.合同金额支付明细表5.工程进度计划及关键节点6.质量保修书7.安全生产责任书8.环境保护措施方案9.变更订单及审批流程10.验收报告及验收证书二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定的质量标准、工期要求完成施工任务的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同金额的__________%。2.甲方未按照合同约定支付合同金额的，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金为合同金额的__________%。3.因甲方原因导致工程停工、窝工的，甲方应按照乙方实际损失支付赔偿金。4.因乙方原因导致工程停工、窝工的，乙方应按照甲方实际损失支付赔偿金。5.乙方选用的材料、设备等不符合国家相关标准和规定的，甲方有权要求乙方更换，并承担相应质量责任。6.乙方未按照国家安全生产法律法规和甲方安全要求进行施工的，甲方有权要求乙方整改，并承担相应责任。7.乙方未做好施工现场的环保工作，未严格按照国家环保法规和甲方要求的，甲方有权要求乙方整改，并承担相应责任。三、法律名词及解释：1.彩钢板施工合同：指甲方委托乙方进行彩钢板施工项目的合同。2.合同金额：指甲乙双方约定的乙方完成施工任务的总价款。3.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向对方支付的违约补偿。4.赔偿金：指因一方原因导致工程停工、窝工，应向对方支付的损失赔偿。5.质保期：指乙方对施工质量承担保证责任的期限。6.安全生产：指在施工过程中，乙方应遵守的国家安全生产法律法规和甲方安全要求。7.环保：指在施工过程中，乙方应遵守的国家环保法规和甲方环保要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应制定合理的施工计划，确保工程按期完成。如因乙方原因导致工程进度延误，甲方有权要求乙方支付违约金。2.施工质量问题：乙方应严格按照合同约定的质量标准进行施工，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应负责整改并承担相应责任。3.合同金额支付：甲方应按照合同约定的支付方式和进度支付合同金额。如甲方未按时支付，乙方有权要求甲方支付违约金。4.工程变更：如甲方要求变更工程内容、规模等，乙方应根据实际情况提出变更方案，并经甲方批准。变更导致的费用增减，双方另行协商。5.合同纠纷：双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以