沥青路面施工合同版

沥青路面施工合同版合同编号：__________沥青路面施工合同地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：1.业主为满足工程建设的需要，决定对沥青路面进行施工；2.施工方具备沥青路面施工的资质和能力，愿意承担上述工程的施工；双方本着平等互利的原则，经协商一致，签订本合同，共同遵照执行。第一条工程内容1.1工程名称：__________沥青路面施工工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程质量标准：__________第二条施工期限本工程的施工期限为__________日，自工程开工之日起计算。第三条合同价格3.1本工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。3.2合同价款支付方式如下：（1）合同签订后__________日内，业主向施工方支付合同总价__________%；（2）工程进度达到__________%时，业主向施工方支付合同总价__________%；（3）工程竣工验收合格后，业主向施工方支付剩余的合同总价%。第四条施工要求4.1施工方应按照业主提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保工程质量；4.2施工方应严格按照施工进度计划进行施工，确保工程按时完成；4.3施工过程中，施工方应遵守国家法律法规，做好安全生产和环境保护工作；4.4施工方应承担因自身原因造成的工程质量问题和返工费用。第五条质量保证5.1施工方应对所施工的工程质量负责，自工程竣工验收合格之日起，提供__________年的质量保证期；5.2在质量保证期内，因施工原因造成的工程质量问题，施工方应负责及时修复，并承担相应费用；5.3质量保证期内，施工方应定期对工程进行检查，发现问题及时处理。第六条违约责任6.1施工方未按照约定的工期完成工程的，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的__________%；6.2业主未按照约定时间支付合同价款的，应按照逾期天数向施工方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分合同价款的__________%；6.3双方因违反本合同约定而给对方造成损失的，应依法承担赔偿责任。第七条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，双方各执一份；8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止；8.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（业主）：__________乙方（施工方）：__________签订日期：__________合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）乙方：（全称）一、工程概况1.1工程名称：（项目名称）1.2工程地点：（项目地址）1.3工程规模：（工程总量）1.4工程内容：沥青混凝土路面铺设，包括基层处理、沥青混凝土浇筑、路面标线等。二、合同价格2.1合同总价：人民币（大写）（金额），小写：（金额）。2.2合同价格包含的内容：施工图纸及施工技术要求所规定的全部工程内容，包括材料、人工、设备、运输、施工措施、质量检测、施工周期、保修等一切与工程有关的费用。2.3合同价格的调整：合同价格如需调整，应由双方协商一致，并签订补充协议。三、合同履行3.1乙方应按照合同约定，完成施工图纸上所规定的全部工程内容，确保工程质量符合国家相关标准和规范要求。3.2乙方应按照合同约定的工期完成工程。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。3.3乙方应按照合同约定的质量保修期对工程进行保修。如工程出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后7个工作日内到达现场进行处理。四、合同支付4.1甲方按照乙方实际完成的工程量，按照合同约定的单价和总价进行支付。4.2甲方支付进度款：合同签订后10日内支付合同总价30%的预付款；工程进度达到50%时支付合同总价30%的进度款；工程验收合格后支付合同总价30%的尾款。4.3甲方支付合同价款后，乙方应按照约定提供相关发票。五、违约责任5.1乙方如未按照合同约定完成工程，应承担违约责任，向甲方支付违约金。5.2甲方如未按照合同约定支付价款，应承担违约责任，向乙方支付违约金。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：代表（签名）：代表（签名）：签订日期：__________一、附件列表：1.沥青路面施工图纸2.施工技术要求说明书3.施工进度计划表4.工程质量保证书5.施工资质证明文件6.安全生产和环境保护措施方案7.违约金计算公式说明8.争议解决方式说明二、违约行为及认定：1.施工方未按约定工期完成工程：认定标准为逾期天数超过合同约定的期限。2.业主未按约定时间支付合同价款：认定标准为逾期天数超过合同约定的期限。3.工程质量问题：认定标准为不符合合同约定的质量标准。4.安全生产和环境保护违规：认定标准为国家相关法律法规的规定。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方，负责提供施工图纸、技术要求等。2.乙方：指合同中的施工方，负责按照图纸要求进行施工。3.合同总价：指合同约定的工程总价款。4.违约金：指因违约行为而需要支付的赔偿金。5.质量保证期：指施工方对工程质量承担责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：及时沟通，了解延误原因。根据实际情况调整施工计划。依据合同约定，协商解决违约责任。2.工程质量问题：严格按照验收标准进行验收。发现问题及时通知施工方整改。依据合同约定，施工方需承担整改费用。3.合同价款支付纠纷：明确支付时间及比例，确保双方权益。双方可签订补充协议，细化支付条款。4.安全生产和环境保护违规：加强安全教育和培训。定期进行安全检查，确保合规。五、所有应用场景：1.城市道路沥青路面施工。2.高速公路沥青路面施工。3.机场跑道沥青路面施工。4.停车场沥青路面施工。5.工业区沥青路面施工。一、附件列表：1.沥青路面施工图纸2.施工技术要求及标准3.工程量清单4.乙方资质证明文件5.合同价格清单6.支付凭证7.工程验收标准及方法8.质量保修协议9.法律法规规定的其他文件和资料二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程，视为违约。2.甲方未按照合同约定支付价款，视为违约。3.乙方工程质量不符合国家相关标准和规范要求，视为违约。4.乙方未按照合同约定的工期完成工程，视为违约。5.甲方未按照合同约定提供施工条件或所需资料，视为违约。6.法律法规规定的其他违约行为。三、法律名词及解释：1.沥青路面施工项目：指沥青混凝土路面铺设工程，包括基层处理、沥青混凝土浇筑、路面标线等。2.甲方：指沥青路面施工项目的业主或委托人。3.乙方：指具有沥青路面施工资质和能力的承包商。4.合同总价：指双方约定的完成合同全部工程内容的总价格。5.违约金：指违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。6.工程验收：指项目完成后，甲方对工程质量、进度、安全等方面的检查、评估和认可。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的施工计划，确保工程按时完成。2.工程质量问题：乙方应按照相关标准和规范进行施工，发现问题及时整改。3.支付纠纷：双方应按照合同约定履行支付义务，如有争议，可通过协商解决。4.合同变更：如合同内容需要变更，双方应签订补充协议，明确变更内容。5.法律法规