光缆建设施工协议

光缆建设施工协议合同编号：__________地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：第一条工程概况1.1工程名称：__________光缆建设项目1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________第二条合同价格与支付2.1本协议签订后，乙方应按照甲方提供的工程量清单和预算，提交正式的工程报价。2.2甲方应在收到乙方的报价后七个工作日内，对报价进行审核，确认无误后，与乙方签订正式的施工合同。2.3乙方应按照施工合同约定的工程进度，完成施工任务。2.4甲方应按照施工合同约定的付款方式，向乙方支付合同价款。第三条施工期限3.1乙方应按照施工合同约定的施工期限，完成施工任务。3.2乙方如因特殊情况需延长施工期限，应提前十个工作日向甲方提出申请，经甲方同意后，方可延长施工期限。3.3乙方未按照约定的施工期限完成施工任务的，甲方有权按照合同约定向乙方追究违约责任。第四条工程质量4.1乙方应按照施工合同约定的工程质量标准，进行施工。4.2乙方应对施工过程中的质量问题，及时进行整改。4.3甲方有权对施工过程和工程质量进行监督和检查，乙方应予以配合。4.4工程竣工后，乙方应按照甲方的要求，进行工程验收。第五条保密条款5.1双方在履行本协议过程中，可能涉及到的商业秘密、技术秘密、工程图纸等，应予以保密。5.2双方违反本保密条款的，应承担相应的法律责任。第六条违约责任6.1乙方未按照约定完成施工任务的，甲方有权按照合同约定向乙方追究违约责任。6.2甲方未按照约定支付合同价款的，乙方有权按照合同约定向甲方追究违约责任。6.3双方因违约行为给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。第七条争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他条款8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格，乙方提交完整的工程资料，甲方支付完合同价款后终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________一、附件列表：1.工程量清单2.工程预算3.工程报价4.施工合同5.工程进度计划6.工程质量标准7.工程验收报告8.商业秘密、技术秘密、工程图纸等保密资料二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定完成施工任务：未按照施工合同约定的工期、工程质量标准完成施工任务。2.甲方未按照约定支付合同价款：未按照施工合同约定的付款方式、付款时间向乙方支付合同价款。3.双方未履行保密义务：泄露在履行本协议过程中涉及的商业秘密、技术秘密、工程图纸等。三、法律名词及解释：1.光缆建设施工协议：双方为光缆建设项目的施工任务而签订的协议。2.甲方：光缆建设项目的业主。3.乙方：具备光缆建设资质的施工单位。4.施工合同：双方为光缆建设项目的施工任务而签订的正式合同。5.工程进度：施工过程中按照约定的时间节点完成施工任务的情况。6.工程质量：施工过程中按照约定的质量标准完成施工任务的情况。7.违约行为：双方在履行本协议过程中，违反协议约定的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整施工进度计划，确保工程按时完成。2.工程质量问题：解决办法：乙方及时整改，甲方进行监督和检查，确保工程质量达到约定标准。3.保密义务违反：解决办法：违约方承担相应的法律责任，赔偿对方损失。4.付款争议：解决办法：双方按照施工合同约定的付款方式、付款时间进行支付，如有争议可通过协商解决。五、所有应用场景：1.光缆建设项目施工：双方为光缆建设项目的施工任务签订本协议。2.工程进度与质量控制：双方按照约定的工程进度、质量标准进行施工。3.合同价款支付：双方按照约定的付款方式、付款时