2024版住房泥水工程装修合同

编号：__________2024版住房泥水工程装修合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版住房泥水工程装修合同合同目录第一章：合同主体及定义1.1甲方（业主）1.2乙方（施工方）1.3合同含义第二章：工程概况2.1工程地点2.2工程面积2.3工程预算第三章：工程内容3.1泥水工程范围3.2施工工艺及要求3.3材料供应第四章：工程进度4.1施工时间表4.2工期延误4.3工期提前第五章：工程质量5.1质量标准5.2质量监督5.3质量问题处理第六章：工程费用6.1工程总价6.2付款方式及进度6.3费用结算第七章：施工材料7.1材料品牌及型号7.2材料验收7.3材料保管与使用第八章：施工安全8.1安全措施8.2安全事故处理8.3施工现场管理第九章：合同的变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3变更与解除的程序第十章：违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任10.3违约赔偿第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁11.3诉讼第十二章：其他事项12.1保密条款12.2不可抗力12.3合同的生效、变更和终止第十三章：附件13.1工程设计图纸13.2施工方案及技术要求13.3材料清单第十四章：合同的签订、修改和解除14.1合同签订14.2合同修改14.3合同解除合同编号：2024HT001第一章：合同主体及定义1.1甲方（业主）：甲方是指具备合同签订资格并承担合同义务的自然人、法人和其他组织。1.2乙方（施工方）：乙方是指具备合同签订资格、具备相应施工资质并承担合同义务的施工单位。1.3合同含义：本合同是指甲方委托乙方进行住房泥水工程装修，乙方按约定进行施工，并相互约定权利义务关系的协议。第二章：工程概况2.1工程地点：工程地点是指甲方提供的进行泥水工程装修的具体地址。2.2工程面积：工程面积是指甲方提供的需要进行泥水工程装修的房屋实际面积。2.3工程预算：工程预算是指双方约定的工程总价，包括工程材料、施工人工等各项费用。第三章：工程内容3.1泥水工程范围：泥水工程范围包括墙面抹灰、地面铺设、天花板抹灰等一切涉及泥水施工的项目。3.2施工工艺及要求：施工工艺及要求按照行业标准和国家相关法规进行，同时满足甲方提出的特殊要求。3.3材料供应：材料供应由甲方负责，乙方负责材料验收和合理使用。第四章：工程进度4.1施工时间表：双方约定具体的施工开始日期和预计完工日期，并按照约定进行施工。4.2工期延误：因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。4.3工期提前：因乙方提前完成工程，不涉及额外费用。第五章：工程质量5.1质量标准：工程质量应符合国家相关法规、行业标准和甲方要求。5.2质量监督：甲方有权对施工过程进行监督，确保工程质量。5.3质量问题处理：如出现质量问题，乙方应在约定的时间内进行修复，并承担相应责任。第六章：工程费用6.1工程总价：工程总价根据工程量、材料价格等因素确定，具体金额见附件。6.2付款方式及进度：甲方按照施工进度支付工程款，具体方式见附件。6.3费用结算：工程完工后，双方按照约定进行费用结算。第八章：施工材料8.1材料品牌及型号：乙方应按照甲方要求提供指定品牌或同等品质的材料，具体品牌及型号见附件。8.2材料验收：甲方对乙方提供的材料进行验收，不符合要求的材料乙方应更换。8.3材料保管与使用：乙方应妥善保管材料，避免损坏，严格按照施工工艺进行使用。第九章：施工安全9.1安全措施：乙方应制定并执行施工现场的安全措施，确保施工安全。9.2安全事故处理：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法规进行处理。9.3施工现场管理：乙方应保持施工现场的清洁、有序，遵守城市管理制度。第十章：合同的变更与解除10.1合同变更条件：双方同意且不损害他人权益时，可以对合同进行变更。10.2合同解除条件：因不可抗力或双方协商一致，可以解除合同。10.3变更与解除的程序：变更或解除合同应经双方协商一致，并签署书面协议。第十一章：违约责任11.1甲方违约责任：甲方未按约定支付工程款或延迟支付，应承担违约责任。11.2乙方违约责任：乙方未按约定完成工程或质量不符合要求，应承担违约责任。11.3违约赔偿：违约方应赔偿对方因此造成的损失，具体金额见附件。第十二章：争议解决12.1争议解决方式：双方同意通过友好协商解决合同争议。12.2仲裁：如协商不成，双方同意提交合同签订地仲裁委员会进行仲裁。12.3诉讼：如仲裁不成，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三章：其他事项13.1保密条款：双方应对合同内容及涉及的商业秘密予以保密。13.2不可抗力：因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任。13.3合同的生效、变更和终止：本合同自双方签字盖章之日起生效，变更或终止合同应书面确认。第十四章：合同的签订、修改和解除14.1合同签订：本合同一式两份，甲乙双方各执一份。14.2合同修改：合同的修改应经双方协商一致，并签署书面修改协议。14.3合同解除：合同的解除应经双方协商一致，并签署书面解除协议。（合同方签字盖章区域）甲方（签字）：______________________日期：____年__月__日乙方（签字）：______________________日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商：甲方有权指定乙方使用的材料供应商，乙方应按照甲方的要求进行采购。如乙方未按照甲方要求采购材料，甲方有权要求乙方更换或退货。1.2甲方监督权：甲方有权对施工过程进行监督，包括但不限于材料验收、施工质量、进度等方面。乙方应积极配合甲方的监督工作。1.3甲方变更要求：甲方在合同履行过程中提出变更要求的，乙方应根据甲方的要求进行调整。如变更导致工程总价增减，双方应协商一致并签署书面变更协议。1.4甲方提前完工要求：甲方要求提前完工的，乙方应尽力满足甲方的要求。如提前完工导致额外费用的产生，甲方应承担相关费用。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方推荐材料供应商：乙方有权向甲方推荐材料供应商，甲方应给予考虑。如甲方未采纳乙方的推荐，乙方有权要求甲方支付推荐费用。2.2乙方施工质量保障：乙方应对施工质量负责，如施工质量不符合约定，乙方应承担修复费用并支付违约金。2.3乙方工期延误赔偿：如乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定向甲方支付违约金。2.4乙方保护甲方利益：乙方在施工过程中应保护甲方的利益，不得损害甲方的财产和权益。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介职责：第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助双方履行合同。如中介未能履行协调职责，导致合同纠纷的，中介应承担相应责任。3.2第三方中介费用：中介费用由甲方承担。如乙方同意支付中介费用，乙方应按照约定向中介支付。3.3第三方中介权益保护：中介在履行协调职责过程中，如因甲方或乙方原因导致损失的，甲方或乙方应予以赔偿。3.4第三方中介合同终止：双方协商一致可以终止中介合同。如甲方或乙方单方面终止中介合同，应承担相应的违约责任。（合同方签字盖章区域）甲方（签字）：______________________日期：____年__月__日乙方（签字）：______________________日期：____年__月__日第三方中介（签字）：______________________日期：____年__月__日附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案及技术要求3.材料清单4.工程量清单5.付款凭证6.材料验收记录7.施工进度报告8.质量问题处理记录9.安全事故报告10.合同变更协议11.合同解除协议12.仲裁调解书13.法院判决书二、违约行为及认定：1.甲方未按约定支付工程款或延迟支付，视为违约。2.乙方未按约定完成工程或质量不符合要求，视为违约。3.甲方未按约定提供施工场地或施工条件，视为违约。4.乙方未按约定使用甲方指定的材料供应商，视为违约。5.甲方未按约定提供材料，导致工程延期或停工，视为违约。6.乙方未按约定保护甲方利益，导致甲方财产或权益受损，视为违约。三、法律名词及解释：2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.仲裁：指合同双方同意将合同争议提交仲裁机构进行调解或裁决。4.诉讼：指合同双方将争议提交法院进行审理和判决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商确定合理的延期时间，并约定延期导致的额外费用。2.质量问题：及时停工修复，并根据修复情况确定责任方和赔偿金额。3.材料供应问题：协商更换材料供应商或调整材料型号，确保工程顺利进行。4.付款争议：查看付款凭证，核实工程款支付情