2024建设工程施工合同标准文本

编号：__________2024建设工程施工合同标准文本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024建设工程施工合同标准文本合同目录第一章：总则1.1合同当事人1.2合同文件的组成1.3合同的生效、变更和解除1.4合同的履行和监督1.5违约责任1.6争议解决第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程投资估算第三章：合同主体3.1发包人3.2承包人3.3设计人3.4监理人第四章：工程质量4.1质量标准4.2质量控制4.3质量验收4.4质量保修第五章：工程进度5.1施工计划5.2进度控制5.3进度调整5.4工期延误第六章：工程造价6.1合同价款6.2定价原则6.3工程量清单6.4工程款支付6.5造价调整第七章：施工材料和设备7.1材料和设备供应7.2质量要求7.3验收和保管7.4退换和赔偿第八章：施工安全8.1安全生产责任8.2安全防护措施8.3安全事故处理8.4安全生产培训第九章：环境保护9.1环境保护要求9.2环保措施9.3环保验收9.4环保责任第十章：合同的履行和监督10.1合同履行原则10.2合同监督10.3合同变更10.4合同解除第十一章：违约责任11.1违约行为11.2违约责任11.3违约赔偿第十二章：争议解决12.1争议解决方式12.2仲裁12.3诉讼第十三章：其他约定13.1合同的转让13.2合同的终止13.3附件第十四章：附则14.1合同的生效14.2合同的修改和补充14.3合同解除的程序14.4合同解除后的责任14.5合同争议的解决14.6合同的终止和失效14.7合同的保管和复制14.8合同用语解释合同编号_________第一章：总则1.1合同当事人发包人：（发包人全称）承包人：（承包人全称）1.2合同文件的组成（1）合同协议书；（2）合同条件；（3）中标通知书；（4）投标书及其附件；（5）专用合同条款；（6）通用合同条款；（7）技术标准和要求；（8）设计文件；（9）其他组成合同的文件。1.3合同的生效、变更和解除（具体条款内容）1.4合同的履行和监督（具体条款内容）1.5违约责任（具体条款内容）1.6争议解决（具体条款内容）第二章：工程概况2.1工程名称（工程名称）2.2工程地点（工程地点）2.3工程规模（工程规模）2.4工程内容（工程内容）2.5工程投资估算（工程投资估算）第三章：合同主体3.1发包人（发包人权利和义务）3.2承包人（承包人权利和义务）3.3设计人（设计人权利和义务）3.4监理人（监理人权利和义务）第四章：工程质量4.1质量标准（质量标准）4.2质量控制（质量控制措施）4.3质量验收（质量验收程序和标准）4.4质量保修（质量保修期限和保修范围）第五章：工程进度5.1施工计划（施工计划）5.2进度控制（进度控制措施）5.3进度调整（进度调整程序）5.4工期延误（工期延误的处理办法）第六章：工程造价6.1合同价款（合同价款的确定和支付方式）6.2定价原则（定价原则）6.3工程量清单（工程量清单的编制和确认）6.4工程款支付（工程款支付的程序和时间）6.5造价调整（造价调整的条件和程序）第七章：施工材料和设备7.1材料和设备供应（材料和设备供应的责任和时间）7.2质量要求（材料和设备的质量要求）7.3验收和保管（验收和保管程序）7.4退换和赔偿（退换和赔偿的条件和程序）第八章：施工安全8.1安全生产责任（安全生产责任的分配和执行）8.2安全防护措施（安全防护措施的制定和执行）8.3安全事故处理（安全事故的报告和处理程序）8.4安全生产培训（安全生产培训的要求和安排）第九章：环境保护9.1环境保护要求（环境保护要求的遵守）9.2环保措施（环保措施的制定和执行）9.3环保验收（环保验收的标准和程序）9.4环保责任（环保责任的分配和执行）第十章：合同的履行和监督10.1合同履行原则（合同履行原则的遵守）10.2合同监督（合同监督的方式和程序）10.3合同变更（合同变更的条件和程序）10.4合同解除（合同解除的条件和程序）第十一章：违约责任11.1违约行为（违约行为的定义和列举）11.2违约责任（违约责任的承担和执行）11.3违约赔偿（违约赔偿的标准和程序）第十二章：争议解决12.1争议解决方式（争议解决方式的选择）12.2仲裁（仲裁的程序和规则）12.3诉讼（诉讼的法院选择和程序）第十三章：其他约定13.1合同的转让（合同转让的条件和程序）13.2合同的终止（合同终止的条件和程序）13.3附件（附件的说明和确认）第十四章：附则14.1合同的生效（合同生效的条件和时间）14.2合同的修改和补充（合同修改和补充的程序）14.3合同解除的程序（合同解除的程序和条件）14.4合同解除后的责任（合同解除后的责任分配）14.5合同争议的解决（合同争议的解决程序）14.6合同的终止和失效（合同终止和失效的条件）14.7合同的保管和复制（合同保管和复制的责任）14.8合同用语解释（合同用语的解释权归属）（合同方签字盖章区域）甲方：（发包人全称）乙方：（承包人全称）丙方：（设计人全称）丁方：（监理人全称）签字：日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方额外要求甲方有权根据工程实际情况，提出额外的工程要求。乙方应按照甲方的要求，及时调整施工计划和方案，并承担因调整引起的额外费用。具体内容如下：（1）工程变更：甲方提出变更工程内容、规模、质量标准等要求时，乙方应根据变更内容，合理调整施工计划和方案，并报甲方批准。变更引起的额外费用由甲方承担。（2）工程追加：甲方提出追加工程量、增加工程内容等要求时，乙方应根据追加内容，合理调整施工计划和方案，并报甲方批准。追加工程的费用由甲方承担。2.甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量、进度和安全符合合同要求。具体内容如下：（1）甲方监督：甲方有权派出代表对施工现场进行定期或不定期的检查，乙方应给予配合，并提供必要的资料和信息。（2）甲方指令：甲方有权根据工程实际情况，发出指令要求乙方采取措施，确保工程质量、进度和安全。乙方应按照甲方的指令执行，并承担因执行引起的额外费用。3.甲方权益保障甲方有权要求乙方采取措施，保障其对工程的所有权、使用权和收益权。具体内容如下：（1）工程所有权：乙方应保证工程的所有权属于甲方，不得侵犯第三方的知识产权。（2）工程使用权：乙方应保证工程在交付后，甲方有权使用和运营，不得侵犯第三方的权益。（3）工程收益权：乙方应保证工程在交付后，甲方有权获得工程产生的收益，不得侵犯第三方的权益。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方技术保障乙方应保证其提供的施工方案和技术措施符合工程要求，并承担因技术问题引起的额外费用。具体内容如下：（1）技术方案：乙方应根据工程实际情况，提供合理的施工方案和技术措施，并报甲方批准。（2）技术措施：乙方应根据工程实际情况，采取必要的技术措施，确保工程质量、进度和安全。2.乙方质量保障乙方应保证施工质量符合合同约定的质量标准，并承担因质量问题引起的额外费用。具体内容如下：（1）质量控制：乙方应建立健全质量控制体系，确保施工质量符合质量标准。（2）质量验收：乙方应按照验收程序和标准，对施工质量进行自检和验收，确保工程质量符合要求。3.乙方进度保障乙方应保证施工进度符合合同约定的时间要求，并承担因进度问题引起的额外费用。具体内容如下：（1）施工计划：乙方应根据工程实际情况，制定合理的施工计划，并报甲方批准。（2）进度控制：乙方应采取必要措施，确保施工进度符合计划要求。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责第三方中介应按照合同约定，履行中介职责，协助甲方和乙方完成合同的履行。具体内容如下：（1）中介服务：第三方中介应提供必要的中介服务，协助甲方和乙方完成合同的履行。（2）协调沟通：第三方中介应负责协调甲方和乙方之间的沟通，解决合同履行过程中的问题。2.第三方中介费用第三方中介的报酬和费用由甲方和乙方协商确定，并承担因中介服务引起的额外费用。具体内容如下：（1）报酬：第三方中介的报酬根据其服务内容和范围，由甲方和乙方协商确定。（2）费用：第三方中介在履行中介职责过程中产生的费用，由甲方和乙方承担。3.第三方中介责任第三方中介应按照合同约定，承担中介责任，并承担因中介问题引起的额外费用。具体内容如下：（1）中介责任：第三方中介应保证其提供的中介服务符合合同要求，并承担因中介问题引起的法律责任。（2）连带责任：第三方中介在履行中介职责过程中，如有违约行为，应承担连带责任。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸和技术文件2.施工方案和施工组织设计3.工程量清单和材料设备明细表4.合同协议书和中标通知书5.投标书及其附件6.专用合同条款和通用合同条款7.技术标准和要求8.设计文件和施工图纸9.其他组成合同的文件二、违约行为及认定：1.违约行为的定义和列举2.违约责任的承担和执行3.违约赔偿的标准和程序4.违约行为的认定程序和标准5.违约行为的改正和补救措施三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议2.违约：合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为3.违约责任：违约方因违约行为而应当承担的法律责任4.违约赔偿：违约方因违约行为给守约方造成损失应当进行的赔偿5.争议解决：合同当事人之间因履行合同产生的纠纷通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程变更和追加：及时沟通，签订变更协议，明确变更内容和费用2.质量问题：严格按照质量标准进行自检和验收，发现问题及时整改3.进度延误：制定合理的施工计划，提前预警，采取措施确保进度4.安全事故：加强安全生产管理，定期进行安全培训，发生事故及时报告并处理5.合同争议：通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决争议五、所有应用场景：1.建设