地板砖劳务分包合同范本(2024版)

编号：__________地板砖劳务分包合同范本(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

地板砖劳务分包合同范本(2024版)合同目录第一章：总则1.1合同签订依据1.2合同当事人1.3合同宗旨1.4合同效力第二章：劳务分包范围2.1劳务分包工程内容2.2劳务分包工程量2.3劳务分包工程质量标准第三章：分包方的义务3.1分包方的基本义务3.2分包方的技术义务3.3分包方的安全义务3.4分包方的保密义务第四章：总包方的义务4.1总包方的基本义务4.2总包方的技术支持义务4.3总包方的协调管理义务4.4总包方的支付义务第五章：合同价格与支付5.1合同价格5.2支付方式5.3支付进度5.4支付条件第六章：工期与进度6.1合同工期6.2进度计划6.3工期延误6.4工期提前第七章：质量与验收7.1质量标准7.2验收程序7.3验收标准7.4质量争议的处理第八章：安全生产与环保8.1安全生产要求8.2安全事故处理8.3环保要求8.4职业健康安全第九章：违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3免责条件9.4违约赔偿第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2仲裁10.3诉讼10.4争议解决地点第十一章：合同的变更、解除和终止11.1合同变更11.2合同解除11.3合同终止第十二章：合同的附则12.1合同的生效12.2合同的续签12.3合同的解除12.4合同的终止第十三章：其他约定13.1信息与沟通13.2配合与支持13.3培训与指导13.4其他特殊约定第十四章：附件14.1附件列表14.2附件内容合同编号_________第一章：总则1.1合同签订依据本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和其他相关法律法规的规定，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，由双方协商一致签订的。1.2合同当事人营业执照号：地址：法定代表人：联系方式：营业执照号：地址：法定代表人：联系方式：1.3合同宗旨本合同的宗旨是明确乙方作为劳务分包方，在甲方指导下完成指定工程项目的劳务分包工作，确保工程质量、安全、进度等目标的顺利实现。1.4合同效力本合同自双方签字盖章之日起生效，本合同及附件与双方之间具有法律约束力，双方应严格履行合同义务，任何一方不得擅自变更或解除合同。第二章：劳务分包范围2.1劳务分包工程内容乙方分包的工程内容包括但不仅限于：____________（具体分包内容列出）。2.2劳务分包工程量乙方分包的工程量根据甲方提供的工程量清单进行确认。2.3劳务分包工程质量标准乙方的分包工程应达到甲方规定的质量标准，具体质量要求详见附件。第三章：分包方的义务3.1分包方的基本义务乙方应按照甲方的要求，提供合格的人力资源，确保工程顺利进行。3.2分包方的技术义务乙方应按照甲方的技术要求进行施工，并对施工过程中出现的技术问题负责解决。3.3分包方的安全义务乙方应严格遵守施工现场的安全规定，确保施工过程中的安全。3.4分包方的保密义务乙方应对在合同执行过程中获取的甲方商业秘密和知识产权予以保密，未经甲方许可不得泄露给第三方。第四章：总包方的义务4.1总包方的基本义务甲方应提供乙方施工所需的现场、材料、设备等资源，并保证资源的质量和数量。4.2总包方的技术支持义务甲方应提供施工过程中的技术支持，确保乙方能够按照技术要求进行施工。4.3总包方的协调管理义务甲方应对施工现场进行有效的协调管理，确保乙方施工的顺利进行。4.4总包方的支付义务甲方按照合同约定的付款条款和付款条件，向乙方支付合同价款。第五章：合同价格与支付5.1合同价格本合同的劳务分包费用为人民币（大写）：____________元整（小写）：____________元。5.2支付方式甲方支付劳务分包费用的方式为：____________（支付方式，如银行转账、现金等）。5.3支付进度甲方根据乙方完成的工作量，按照合同约定的比例支付劳务分包费用。5.4支付条件甲方在确认乙方完成的工作符合合同约定的质量标准后，支付相应的劳务分包费用。第六章：工期与进度6.1合同工期本合同约定的工期为：____________天。6.2进度计划乙方应按照甲方要求，制定施工进度计划，并按照计划进行施工。6.3工期延误乙方如因自身原因导致工期延误，应按照约定的违约责任承担相应的违约责任。6.4工期提前乙方如提前完成工程，应提前通知甲方进行验收。第七章：质量与验收7.1质量标准乙方应按照甲方提供的质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。7.2验收程序工程完成后，乙方应向甲方申请验收，甲方按照约定的验收程序进行验收。7.3验收标准甲方按照约定的质量标准进行验收，如工程不符合质量标准，乙方应负责整改。7.4质量争议的处理如双方在工程质量上发生争议，应按照约定的争议解决方式进行解决。第八章：安全生产与环保8.1安全生产要求乙方应严格遵守国家和地方关于建筑施工的安全生产法律法规，严格按照甲方的安全生产要求进行施工。8.2安全事故处理如乙方在施工过程中发生安全事故，应立即报告甲方，并按照甲方的要求进行处理。8.3环保要求乙方应遵守国家和地方的环保法律法规，确保施工过程中的环保要求得到满足。8.4职业健康安全乙方应关注施工过程中的职业健康安全，为施工人员提供必要的劳动保护。第九章：违约责任9.1违约行为乙方如违反合同的约定，甲方有权要求乙方承担违约责任。9.2违约责任乙方应承担因违约给甲方造成的损失，包括但不限于经济损失、声誉损失等。9.3免责条件如乙方因不可抗力导致无法履行合同，不承担违约责任。9.4违约赔偿乙方应按照甲方的要求，赔偿因违约造成的损失。第十章：争议解决10.1争议解决方式如双方在合同执行过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同约定的仲裁机构申请仲裁，或向合同约定的法院提起诉讼。10.2仲裁双方同意选择____________仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。10.3诉讼如双方约定诉讼解决争议，应向甲方所在地的人民法院提起诉讼。10.4争议解决地点争议解决地点为：____________。第十一章：合同的变更、解除和终止11.1合同变更如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方盖章生效。11.2合同解除如双方同意解除合同，应签订书面解除协议，经双方盖章生效。11.3合同终止本合同在约定的合同工期结束后自然终止。第十二章：合同的附则12.1合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同的续签如双方同意续签，应签订书面续签协议，经双方盖章生效。12.3合同的解除如双方同意解除合同，应签订书面解除协议，经双方盖章生效。12.4合同的终止本合同在约定的合同工期结束后自然终止。第十三章：其他约定13.1信息与沟通双方应保持密切的信息沟通与协调，确保合同顺利执行。13.2配合与支持双方应相互配合，支持对方的工作，共同完成合同目标。13.3培训与指导甲方应对乙方施工人员进行必要的培训与指导，确保施工质量。13.4其他特殊约定如双方有其他特殊约定，应签订书面补充协议，经双方盖章生效。第十四章：附件14.1附件列表附件1：工程量清单附件2：质量标准附件3：安全生产要求附件4：环保要求14.2附件内容附件内容详见附件列表。甲方（签字）：乙方（签字）：签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊约定1.1甲方有权对乙方施工过程进行监督和检查，确保乙方按照约定的质量标准进行施工。1.2甲方应提供施工所需的现场、材料、设备等资源，并保证资源的质量和数量。如因甲方提供的资源不符合约定质量标准导致乙方施工质量受到影响，乙方有权要求甲方承担相应责任。1.3甲方应按照约定的付款条款和付款条件，向乙方支付合同价款。如甲方迟延支付，乙方有权要求甲方支付迟延付款的违约金。附加条款二：乙方为主导时的特殊约定2.1乙方应按照甲方的要求，提供合格的人力资源，确保工程顺利进行。乙方应保证施工人员的技能和经验符合工程要求。2.2乙方应按照甲方的技术要求进行施工，并对施工过程中出现的技术问题负责解决。如因乙方施工技术不符合约定导致工程质量受到影响，乙方应承担相应责任。2.3乙方应严格遵守施工现场的安全规定，确保施工过程中的安全。如因乙方违反安全规定导致安全事故发生，乙方应承担相应责任。附加条款三：第三方中介为主导时的特殊约定3.1如合同执行过程中涉及第三方中介，甲方和乙方应与第三方中介签订相应的补充协议，明确中介的费用、职责和权利等。3.2第三方中介应按照甲方的要求，提供必要的协调管理服务，确保合同顺利执行。如因第三方中介的原因导致合同执行出现延误或其他问题，第三方中介应承担相应责任。3.3第三方中介应按照约定的付款条款和付款条件，向甲方支付中介费用。如第三方中介迟延支付，甲方有权要求第三方中介支付迟延付款的违约金。附件及其他补充说明一、附件列表：附件1：工程量清单附件2：质量标准附件3：安全生产要求附件4：环保要求附件5：施工图纸附件6：技术交底记录附件7：支付凭证附件8：验收报告附件9：安全事故调查报告附件10：合同变更协议附件11：合同解除协议附件12：争议解决裁决书附件13：培训资料附件14：施工记录二、违约行为及认定：违约行为1：乙方未按照约定的质量标准完成施工。认定：乙方未能满足合同约定的质量要求，视为违约。违约行为2：甲方未按照约定的时间支付劳务分包费用。认定：甲方未能按时支付约定的费用，视为违约。违约行为3：乙方未按照约定的时间完成工程。认定：乙方未能在约定的时间内完成工程，视为违约。违约行为4：甲方未提供合格的施工现场、材料、设备等资源。认定：甲方未能提供符合合同要求的资源，视为违约。违约行为5：乙方违反施工现场的安全规定。认定：乙方在施工过程中违反安全规定，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》，是调整平等主体之间合同关系的行为规范。2.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》，是调整建筑活动中各方主体之间权利义务关系的行为规范。3.安全生产：指在建筑施工过程中，采取一系列措施保证工人的人身安全和设备的完好。4.环保要求：指在建筑施工过程中，遵守国家和地方的环保法律法规，保护环境。5.违约行为：指合同当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：问题1：施工过程中出现质量问题。解决办法：立即停工，通知甲方，由甲方指派专业人员进行质量检查，乙方按照甲方要求进行整改。问题2：甲方延迟支付费用。解决办法：乙方有权书面催告甲方支付，如甲方在合理期限内仍未支付，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。问题3：工程进度延误。解决办法：乙方应立即通知甲方，并采取措施加快施工